...KONU … Belediye Başkanlığı’nın 22/03/2021 tarihli ve 4984 sayılı yazısı ve eklerinden... İşe ait sözleşmenin “Sözleşmenin ekleri” başlıklı 8 inci maddesinde; “8.1. ...olup, anlaşmazlık konularına ilişkin tarafların görüş ve değerlendirmeleri aşağıda...

İfa imkansızlığı kurumu yukarıda belirtildiği üzere TBK'nın 136. Aşırı ifa güçlüğünün müeyyidesi, sözleşmenin değişen şartlara uyarlanmasıdır.

...Gecikme halinde uygulanacak cezalar ve sözleşmenin feshi” başlıklı 25’inci maddesinde, işin... ...uzatımı dahil tamamlanması gereken tarihin 30.04.2021 olduğu görülmektedir. ...süresinin ise süre uzatımları da dahil yüklenicinin sözleşmeye göre işi bitirmesi gereken tarih...

...kısımlar halinde ve değişik zamanlarda tamamlanacağı sözleşmede öngörülmüşse, tamamlanan ve müstakil... Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.

...Sözleşmeleri Kanunu’na göre 02/01/2019 tarihinde birim fiyat sözleşmeye bağlanan “…, Aksi halde, teknik personel için sözleşmesinde öngörülen günlük cezalar uygulanır.

...yazısı ve eklerinden özetle; adı geçen idare tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre... ...tutarı hesaplanırken dikkate alınmadığı, sözleşme bedeli ile yönetilen iş tutarının...

...ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğünün 02/03/2021 tarihli ve E-9224 sayılı yazısı ve eklerinde... Bu hükme göre; İdarenin, sözleşme konusu işlerle ilgili proje vb. ...değerlendirmeye tabi tutulmuş olup, sözleşme taraflarının anlaşmazlığa ilişkin görüş ve...

Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanan alacağının tahsili talebinden ibarettir. Davacı yüklenici şirket vekili, taraflar arasında ... Afet Bölgesi 1.