...sözleşmeyi idareye sunmadığı belirtilerek istemin reddi gerektiği savunulmuştur... ...düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlara doğrudan tek sözleşme ile taahhüt...

...yıllar itibariyle belirtilen ödeneklerin temin edilmesi, yüklenicinin de, sözleşmesinde...

...ödeneklerinin (yılı ödeneklerin) idaresince temin edilmemesinden yüklenicinin sorumlu...

24.12.2017 tarih ve 30280 sayılı Resmi Gazete...

...yapılmasından sonra bakanlıkça inşaat sahası sınırlarının belirlenmesi, şantiye...

'NUN DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin kabulü gerektiği düşünülmektedir... ...gerçekleştiren idareler tarafından doğrudan yasaklama kararlarının verilemediği...

...dönemde, olumsuz hava koşullarından doğrudan etkilenen imalatların yapımının...

...işin tamamı için verdiği, bunun temini için de idareler tarafından...

...kararının gereklerinin yerine getirilmesini teminen alınan 27.12.2023 tarihli ve...

...isteminde ve ikinci defa süre uzatım isteminde davacının % 51 ortak olduğu... ...katılmaktan yasaklanmış olanların, doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici...