İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: .. 039;İN DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin kabulü gerektiği düşünülmektedir. ...zorunluluğu bulunmadığından davacı şirketin doğrudan dava açabileceği anlaşıldığından... İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş.

DAVA Davacılar vekili dava dilekçesinde; D.S.İ. C. 2022/3021, K. ...ettiğini, ancak idare 06.01.2016 tarihli yazısında teminat mektubunun iade edileceğini ancak yapılan...

Davacının temyiz isteminin kabulüne; 2. İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ...İnşaat ortak girişimi arasında tanzim olunan 22/03/2012 noter onay tarihli taşeronluk sözleşmesi... İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: .. ...belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlara doğrudan tek sözleşme ile taahhüt edilmiş...

İDDİA ; Davacı vekili dava dilekçesi ile özetle; müvekkili ile dava dışı ... ...olduğunu, bu sebeple tazminatın kamu ihaleleri teminatı kapsamında ödenmesi gerektiğini belirterek... ...feshedilerek yasaklama hariç hakkında 20 ve 22.

Sözleşmenin “Yasaklar ve Cezalar” başlıklı 26. maddesinde de; “Yüklenici teminat süresi veya yukarıdaki fıkrada söz... ...5348 Karar, 25.05.2017 gün 2017/841 E 2017/ 2298 Karar sayılı ilâmları ) Benzer şekilde...

İşe ait sözleşmenin, “Sözleşmenin türü ve bedeli” başlıklı 6 ncı maddesinde; “6.1. ...dayalı olarak işin tamamı için verdiği, bunun temini için de idareler tarafından ihale dokümanlarının... ...Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin (YİGŞ) 22 nci maddesinde belirlenen usul ve esaslara...

89 sayılı ilamın 29/C maddesi ile ... ...süre değerlendirildiğinde iş kapsamında toplam 226 gün ek süre verilmediği, yükleniciye herhangi... Ticaret Limited Şirketine ihale edilen ... ...projelere ve dolayısıyla taban imalatlarını doğrudan etkileyeceği, proje değişikliği onaylanmadan...

...doğan zararların tahsiline karar verilmesi isteminden ibaret olup, mahkemece davanın reddine... Tic. Tic. Tic. 2-Davacı vekili 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19. Noterliği'nin 23.07.2010 tarih ve 22147 yevmiye nolu Yapım İşleri Tip Sözleşmesi...

...uygulanacak gecikme cezası hususunda, yüklenici ile idaresi arasında ortaya çıkan uyuşmazlık... 22.01.2002 Tarihli ve 24648 sayılı Resmi Gazete...

Davalının temyiz isteminin kabulüne; 2. Zira Kanunun 22. ...yapıldıktan sonra mı yoksa süre verilmeden doğrudan mı feshedileceği noktasında toplanmaktadır... Dava dilekçesinde, yüklenicinin Kanun'un 25.