...istem: Karayolları Genel Müdürlüğü'nce ihale edilen Hopa- Borçka (Cankurlaran Tüneli... 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ...İnşaat ortak girişimi arasında tanzim olunan 22/03/2012 noter onay tarihli taşeronluk sözleşmesi... İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: ..

Geçici kabulden sonra sözleşmenin 21. ...talebinde bulunmaması üzerine 11.04.2014 tarihli ve 224 sayılı yazı ile yüklenicinin kesin kabul... İcra Dairesinde icra takibi başlattığı, - ...üncü maddesinde; “Taahhüdün, sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine... Diğer taraftan, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa dayanılarak çıkartılan Yapım İşleri...

... Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle; ihale kapsamında Tekirdağ Merkez Nusrath Göleti ve Sulaması işinde 22.10.2013 tarihinde işe başlama yapılmasına rağmen ... bedellerinden dolayı, 4735 Sayılı Kamu Sözleşmeleri Kanununun 23.maddesine istinaden mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshedilmesine karar ...

Kamu İdaresince doğrudan temin yöntemi ile yapılan ve malın... ...Açıklamalar” başlıklı 22’nci maddesinin 22.1.1.3’üncü alt maddesinde; bu madde kapsamında...

287 sayılı Ek İlamın 1’inci maddesiyle; …Genel Müdürlüğünce, … Yapılan bu uygulama ise; 4734 sayılı Kanunun temel ilkelerinden olan “aralarında... ihale kayıt no.lu ve … TL birim fiyat sözleşme bedelli “… ...süre uzatımı verilip yeni iş bitim tarihinin 22.05.2018 olarak belirlendiği, yapım işinin...

....01.2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun; “Pazarlık usulü” başlıklı 2... Yüklenici ... TL kamu zararının sorumlularca tazminine hükmedilmiştir. ...verme yükümlülüğünün, dolayısıyla da, ihalede saydamlığın, rekabetin, eşit muamelenin... ” “Geçici kabul” başlıklı 22 nci maddesinde; “Mal ve/veya iş teslim edildikten...

...değişikliğin Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin 22’nci maddesinde aranan şartlar açısından... Hacim hesaplarında herhangi bir sıkışma katsayısı dikkate alınmayacaktır. Tic. ...iddiası ile ilgili olarak; Söz konusu pozların ihale dokümanı kapsamında yer alan birim fiyat... ...husus bulunmadığına, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 55’inci maddesi uyarınca İlamın...

...yeni birim fiyat oluşturulduğu durumlarda, ihalenin yapıldığı yıl için geçerli resmi... maddesinde fiyat farkı hesaplanmayacağı hüküm altına alınmıştır. … YİGŞ’nin 22 nci maddesinde sözleşmede yer almayan yeni... ...Kurulu Kararı eki 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Yapım İşlerinde...

...Görüşüldü: 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 4 üncü maddesinde yer alan “Mal: Satın alınan her... ...hükümleri ile Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 22 nci maddesinde yer alan “12 nci maddenin...