... 2019, 06/08/2020, 16/09/2020, 15/12/2020, 30/12/2020, 24/02/2020, 22/01/2021, 17/02/2021 ve 18/02/2021 tarihli dilekçelerinde görüş ve ... detay projesine uygun olarak 2,00 mt genişliğinde yapıldığı, ihale dokümanında taşıma yükü, dayanım sınıfı, malzeme cinsi ... üzerinde aralık ölçüleri belirtilmeyen imalat için, İdaresince sfero döküm detay projesinin hazırlandığı, 2.

Hukuk Dairesinin 20.10.2014 tarihli, 2014/10068 E., 2014/32236 K. Bu doğrultuda yapılan inceleme sonunda Özel Dairenin 16.12.2015 tarihli ve 2015/20178 E., 2015/36897 K. İdari şartnamede ihale konusuna göre belirtilmesi zorunlu asgari hususlar 27.

maddesi uyarınca tahsiline ilişkin 2.11.2013 günlü, 2348 sayılı işlemin iptali istemiyle açılmıştır. maddesi uyarınca yapılan incelemeye göre; adli ve idari yargı yerleri arasında 2247 sayılı Yasa'nın 14. ...DÜŞÜNÜLDÜ Dava, davacı şirket tarafından, 2009/137801 ihale kayıt numaralı Karataş (Adana) Kanalizasyon İnşaatı...

...sözleşmenin 22/03/2012 tarihinde imzalandığı dikkate alındığında; alt yüklenici ile aralarında imzaladıkları sözleşmenin davalı idareye sunulmasından asıl yüklenicinin sorumlu olduğu, ihale konusu işi alt yüklenici olarak yerine getiren davacı şirketin sözleşmenin geç onaya sunulması ve/veya geç onaylanmasından sorumlu tutulamayacağı açıktır...

...ise % 20’sine kadar oran dahilinde, süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde aynı yükleniciye... ...nin 06/12/2021 tarihli ve 13229 sayılı yazısı ile 04/01/2022 tarihli ve 14433 sayılı yazısı ve eklerinden özetle; adı... İşe ait sözleşmenin; “Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları” başlıklı 18 inci maddesinde; 18.1.

... yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, ihale dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere ... sözleşmenin feshedilerek hesabın genel hükümlere göre tasfiye edileceği kurala bağlanmış; 22.

Bununla birlikte ihale dokümanında belirtilen oranda gecikme cezası da hemen uygulanacaktır. maddesi uyarınca feshedileceği bildirilmiştir. maddesinin “Gecikme Halinde Alınacak Cezalar” başlıklı 2. “Sözleşmenin Feshine İlişkin Düzenlemeler” başlıklı 22.

Davalı vekili ihalenin, ilk olarak komisyonca ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren Durmaz İnş. Tic. Tic. Tic. 2-Davacı vekili 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19. Noterliği'nin 23.07.2010 tarih ve 22147 yevmiye nolu Yapım İşleri Tip Sözleşmesi&quot...

ve 22. ...tümünün sözleşme kapsamında yer aldığını, davacının ihale aşamasında sözleşme ile ekleri olan şartnameleri ve... maddesi ve sözleşmenin eki şartnamenin 22. Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin 23/b maddesi gereğince, şartnamenin 22.

... Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün 02/02/2021 tarih ve E-92206 sayılı yazısı ve eklerinden özetle; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre 23/10/2020 tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na ... bedeline dâhil olup olmadığı hususu ile ilgili olarak yüklenici ile idare arasında anlaşmazlık oluştuğu anlaşılmakta olup, belirtilen ...