Kesilecek toplam ceza tutarı hiçbir şekilde ihale bedelini aşamaz. 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun İlkeler başlıklı 4. ...usulleri düzenlemek amacıyla çıkarılan 11.09.2003 tarihli ve 25226 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Mal Alımı İhaleleri... (Ek cümle: 3 0/07/2003 - 4964 S.K./42.

Tic. ...yerine getirilmediği gerekçesiyle, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 26. maddesinin (c) bendine aykırı olduğu, Sözleşmenin 11. İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: …

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Yeni iş kaleminin birim fiyatının tespit edilmesi” başlıklı 53 üncü maddesinin 5 inci fıkrasında; “Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin “Sözleşmede bulunmayan veya fiyatı belirli olmayan işlerin fiyatının tespiti” başlıklı 22 nci maddesinin beşinci fıkrasına göre; …

Taraflar arasındaki sözleşme de nakdi bedelli olup tek yanlı irade beyanı ile feshedilebilir. Davacı yüklenici vekili, davalı idare ile davacı yüklenici arasında 29.11.2006 tarihinde; ..

Davacı yüklenici, davalı iş sahibidir. İş artışı ile ilgili davacının bedel talebi de bulunmamaktadır. maddesine göre sözleşme birim fiyatlı olup, sabit birim fiyatlara göre toplam bedel kararlaştırılmıştır.

İşe ait sözleşme eki (YİGŞ)’nin, “Sözleşmede bulunmayan veya fiyatı belirli olmayan işlerin fiyatının tespiti” başlıklı 22 nci maddesinde; “(

II-  İNCELEME VE DEĞERLENDİRME Konu, gönderilen bilgi ve belgeler ile ilgili mevzuatı çerçevesinde Kurulumuzca inceleme ve değerlendirmeye tabi tutulmuş olup, sözleşme taraflarının uyuşmazlığa ilişkin görüş ve talepleri 22/10/2021 tarihli “Anlaşmazlık Tutanağı” da özet olarak aşağıda belirtildiği şekildedir.

... nedeniyle kesin hesabın mahkeme tarafından yapılması, ilave ve sözleşme dışı işler olan ilave iş ve imalâtların haksız yapılan ... haksız nesafet kesintilerinin, gecikme cezası ve teknik personel cezası kesilmesi nedeniyle hakedişlerden yapılan tevkifatların, bakiye ... verilmesini istemiş, yargılama sırasında talebini ıslah ederek 221.768,16 TL'sına çıkarmıştır.

...Müdürlüğü’nün 06/05/2022 tarihli ve 2473594 sayılı yazısı ve eklerinde özetle; adı geçen idare tarafından Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği’ne göre 16/09/2021 tarihinde ihale edilerek, 11/10/2021 tarihinde birim fiyat sözleşmeye bağlanan “…Tanzim ve Çevre Düzenlemesi İşi”nde; yapımına sonradan karar verilen ve birim fiyat teklif cetvelinde fiyatı...