Tic. Tic. Tic. Şti.'nin 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 25. maddesi uyarınca yasaklama işleminin tesis edildiği görülmektedir.
22 c sözleşme - Arama Sonuçları
...Kanunu’na göre 12/11/2021 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan “… İşe ait sözleşmenin; “Sözleşmenin türü ve bedeli” başlıklı 6 ncı maddesinde; “6.1.
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesinde; “… Bunun yanı sıra; İşe ait sözleşmenin, “Sözleşmenin türü ve bedeli” başlıklı 6 ncı maddesinde; “6.1.
Akabinde davacı şirketle 01/06/2012 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. İlk Derece Mahkemesi kararının özeti:Ankara 7. Davacı şirket tarafından, Uşak 1. maddesi uyarınca Ankara 7.
Söz konusu işin ihalesi … tarihinde yapılmış ve taraflar arasında … tarihinde sözleşme imzalanmıştır. işinde, yeni fiyat yapım şartları mevcut olmadığı halde bazı imalatlar için yeni fiyat yapıldığı görülmüştür.
Aksine durumların tespiti sözleşmenin feshine neden teşkil eder. c- Ancak eskiyen ve yıpranan yerler için boya badana vb. Belediye Encümeninin 11.09.2018 tarih ve ………
(Yüksek Fen Kurulunun 09.03.2022 tarih ve 2022/79 sayılı kararı) Anahtar teslim götürü bedel sözleşmeye bağlanan yapım işinde proje değişikliği sonrası iş artışı yapılması halinde sadece iş artışına konu imalatlar için değil bu imalatların etkilediği diğer imalatların yapılabilmesi için de süre uzatımı verilebilir.
İdaresince proje değişikliği yapılmasına karar verilmesi halinde iş artışı ve eksilişi yapılmasına, 12/01/2022 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun EK 1 ve EK 2 nci maddelerine istinaden, 12/01/2022 tarihinde yapılan toplantıda katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
... anlaşıldığı, Yapılan incelemede, idarece başvuru sahibine 24.08.2022 tarihinde gönderilen yazıda “İş Deneyim Belgesi Düzenlenemeyen Hallerde ... çalıştırılan işlerde ise bu belgelere ek olarak o işe ait sözleşme kapsamında personel çalıştırıldığını gösteren Sosyal ... olup, başvuru sahibinin iddialarının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.
...olarak adlandırılan) imalat kalemlerine Yapım İşleri Genel Şartnamesinin (YİGŞ) “Sözleşmede bulunmayan işlerin fiyatının tespiti” başlıklı 22 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (ç) bendindeki “İdarece kabul edilmek şartıyla, ticaret ve/veya sanayi odasınca onaylanmış uygulama ayına ait yerel rayiçleri” uygulanarak fiyat tespiti yapıldığı...