Sözleşmenin 24.2. İşe ilişkin sözleşmenin “Teknik Personel Bulundurulması” başlıklı 24’üncü maddesinde, “24.1. Her ne kadar sözleşmenin 24.

… Çevre, Temizlik Ağaç, Peyzaj ve Enerji Tic. ...imzalanmasını müteakip 30 takvim günü içerisinde yani en son 22.06.2018 tarihi itibariyle teslim edilmiş olması gerektiği... Ayrıca, Sözleşmenin “Sözleşmenin Ekleri” başlıklı …’ inci maddesinin (…) Yüklenici erken teslimat yapabilecektir.

...bitim tarihinin 26/02/2023 olduğu, sözleşmesinde %19 oranında avans ödemesi ve 2021 yılı içinde %19 ödenek harcanmasının planlandığı, bu nedenlerle sözleşme ödeneklerinin değiştirildiği, hazırlanan iş programında 2021 yılı için %19, 2022 yılı için % 70,06 ve 2023 yılı için %10,94 ödenek dağılımı yapılması gerektiği belirtilmektedir. ...

İdare Mahkemesi'nin 22.05.2009 tarih ve E:2007/826, K:2009/928 sayılı kararında... ihtar , işin süresi , Muayene kabul , sözleşmenin feshi ...hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmeyen davacı şirket hakkında 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri...

... Müdürlüğü’nün (Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı) 11/01/2022 tarihli ve 287254 sayılı yazısı ve eklerinde özetle; adı geçen ... Sözleşmeleri Kanunu’na göre 06/10/2021 tarihinde birim fiyat sözleşmeye bağlanan “İzmir İli Konak İlçesi Gültepe Bölgesi Muhtelif ... programının hazırlanması ve onaylanması hususunda yüklenici ile idare arasında anlaşmazlık oluştuğu belirtilerek Kurulumuz kararı ...

...tarih ve 2022/18 sayılı kararı) İhale dokümanında fiyat farkı verileceği öngörülmeyen yapım işinde proje değişikliğinden kaynaklı süre uzatımı verildiği durumlarda, idari şartname ve sözleşmesinde yer verilmiş olması durumunda mücbir sebepler ve idareden kaynaklanan nedenlerle uzatılan süreye göre hazırlanan ve idaresince onaylanan...

...iş akdinin feshedilmesi durumunda kıdem tazminatı ödenebilecektir. ’ın iş akitlerinin, ikale sözleşmesiyle sonlandırıldığından, kendilerine ödenen toplam ... ...tazminatını düzenleyen 14’üncü maddesi hariç diğer maddeleri, 22.05.2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu’nun 120’nci maddesiyle...

Taşınmazın alımına ilişkin belgeler incelendiğinde ise; .. ait taşınmazın, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 22/e maddesine göre ... Ayrıca, Kamu ihale genel tebliğinin 22.1.1.4.

...itibar tarihi dikkate alınmak suretiyle, sözleşmenin 20 nci maddesinde belirtilen sürenin bitiminden sonra kesin kabul işlemlerinin başlatılabileceği, Görüşlerine 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 112 nci maddesinin 1 inci fıkrasının (ç) bendine istinaden, 08/06/2022 tarihinde yapılan toplantıda katılanların...