(Yüksek Fen Kurulunun 08.06.2022 tarih ve 2022/153 sayılı görüşü) Yüklenici tarafından talep edilmesi halinde, sözleşmesine göre işyeri tesliminin yapıldığı tarih ile yapı ruhsatının alındığı tarih arasında geçen sürenin süre uzatımı olarak verilebileceği.

bentte açıklanan nedenlerle davacının tüm temyiz itirazlarının reddine, 2. 5 yıllık zamanaşımı , eser sözleşmesi , kesin hesap onay tarihi , kesin kabul onay tarihi , zamanaşımı

(Yüksek Fen Kurulunun 22.05.2019 tarih ve 2019/12 sayılı kararı) Uygulama projesinde, depo, el yıkama ve temiz oda mahallerinde yer almayan, ancak mahal listesinde bulunan iş kalemlerinin sözleşme bedeli kapsamında olmadığı değerlendirilmektedir.

maddesi uyarınca tahsiline ilişkin 2.11.2013 günlü, 2348 sayılı işlemin iptali istemiyle açılmıştır. 5.1.2002 gün ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 1. maddesi uyarınca yapılan incelemeye göre; adli ve idari yargı yerleri arasında 2247 sayılı Yasa'nın 14.

Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, yüklenicinin teklif ettiği toplam bedel esas alınır.”, … (4) İdare, sözleşme konusu işlerle ilgili proje vb. Uygulama projelerinde değişiklik yapılması, 22 nci maddede yer alan esaslar göz önünde bulundurularak...

I - KONU … Belediye Başkanlığı’nın 22/03/2021 tarihli ve 4984 sayılı yazısı ve eklerinden özetle... maddesi hükmü gereğince yükleniciye bildirim yapıldığı, arızanın 01/12/2020 tarihinde giderildiği, … İşe ait sözleşmenin “Sözleşmenin ekleri” başlıklı 8 inci maddesinde; “8.1.

(Yüksek Fen Kurulunun 23.02.2022 tarih ve 2022/54 sayılı kararı) Geçici kabul komisyonunun oluşturulabilmesi ve ... kusurlu ve eksik kısımlarının bedelleri toplamının işin sözleşme bedelinin yüzde beşinden fazla olmaması ve belirlenen eksik ... eksiklikler bulunması halinde geçici kabul komisyonu kurularak geçici kabul yapılamaz.

... Sözleşmesinde bulunmayan işlerin fiyatının tespiti” başlıklı 22 nci maddesindeki usul ve esaslara göre, ihaleye esas proje üzerinden ... şartları” başlıklı 14 üncü maddesinin 2 nci fıkrasında, “Sözleşmenin yürütülmesi sırasında yükleniciye fiyat farkı verilecektir.

... sıyırgı kanalları üzerinde gösterilen döküm ızgaraların sözleşme bedeline dahil olduğu, proje değişikliği ile döküm ızgara ... yaptırılmasına karar verilen iş kalemlerinin fiyatlarının, YİGŞ nin 22 nci maddesindeki aynı usul ve esaslara göre hesap edilmesi gerektiği ... yazısına dayalı Kurul Kararı’nın ihdasından sonra, idaresince S235 çeliğinden ızgara yapımından da vazgeçildiği, değişiklik onayı ...

 C) Sözleşme eki birim fiyat cetvelinde yer almayan sanat yapıları iş grubundaki … nolu... ...fiyatı hesaplanırken, Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 22.