... Sözleşmede bulunmayan işlerin fiyatının tespiti” başlıklı 22’nci maddesinde; “12’nci maddenin 4’üncü fıkrasında belirtilen ... ve/veya iş gruplarının bedelleri ile 21’inci maddeye göre sözleşme kapsamında yaptırılacak ilave işlerin bedelleri, ikinci ... birlikte tespit edilen yeni birim fiyatlar üzerinden yükleniciye ödenir.

Sözleşme eki Yapım İşleri Genel Şartnamesinin “Sözleşmede bulunmayan işlerin fiyatının tespiti” başlıklı 22 nci maddesinin ikinci fıkrasında aynen; “(

...İşleri Genel Şartnamesinin “Sözleşmede bulunmayan işlerin fiyatının tespiti” başlıklı 22’nci maddesinde öngörülen usul ve esaslar doğrultusunda ticaret ve sanayi odası onaylı faturalar kullanılmak suretiyle belirlenmesini ve bu tespitler dikkate alınarak İdarece uygulanan yeni birim fiyatla yapılacak kıyaslama sonucuna göre kamu zararı oluşup...

...donatının açığa çıkarılması işinin makine ile yapıldığı ancak hakedişin girdi olarak düz işçinin esas alındığı birim... ...Kırılarak Donatının Açığa Çıkarılması” imalatına ait sözleşme birim fiyatı üzerinden hakediş ödenmesi sonucu sebep... ...hesabında 9.015,787 m2 olarak belirtilen imalat miktarının 10.220,93 m2 olması gerektiğini, bu rakamlar üzerinden kamu zararı...

... belirlendiği, 76 günlük süre uzatımı verilip yeni iş bitim tarihinin 22.05.2018 olarak belirlendiği, yapım işinin ise fiilen 25.12.2017 ... malzemesinin söz konusu yapım işi kapsamında aynı yükleniciden satın alınmasına karar verildiği, bunun için sözleşmede yer alan “Dış çapı 110 mm PN16 HDPE Boru Temini ve ...

Şöyleki; Taraflar arasında imzalanan sözleşmenin 25. fesih , gecikme cezası , İhtar süresi , Sözleşme

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 20. maddesi b bendinde, sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin 25.

(Yüksek Fen Kurulunun 02.03.2022 tarih ve 2022/66 sayılı kararı) Anahtar teslim götürü bedel sözleşmeye bağlanan ... taşıyıcısız olarak yapılmasının öngörülmesi halinde ise “taşıyıcısız” imalatın sözleşme bedeline dahil olduğu.

(Sayıştay Temyiz Kurulunun 06.04.2022 tarih ve 51582 sayılı kararı) Yapım işinde imalat malzemesi... Söz konusu iş, 31.08.2015 tarihinde ihale edilmiş ve 04.03.2016 tarihinde işin sözleşmesi imzalanmıştır. İdareyi ve yükleniciyi bağlar. CTP-(1 … 5) …

İş sahibi davacı ... hükmü uyarınca ihtirazi kayıt ileri sürülmeksizin iş kabul edilmekle; sözleşmenin 31. Hukuk Dairesi'ne verildiğinden karar düzeltme talebi Dairemizce incelenmiştir.