Yüklenicinin görüş ve talebi; 16/02/2022 tarihli dilekçesinde özetle; Bahse konu işin ikmal işi olması ... onayı sonrası yani yıl sonuna doğru ancak başlanabildiği, Sözleşmelerinde, işe ait ödenek dilimleri idaresince belirlenmiş iken ... olduğu Genel Müdürlüğe ait 2019/1 sayılı genelge ve idarece temin edilen bütçe ödenekleri dikkate alınarak, ödenek aktarma ...

...açıklamalar karşısında, İdarece gerçekleştirilen uygulamanın ne sözleşmesine ne de ihale mevzuatına bir aykırılık teşkil etmediği görüldüğünden; söz konusu 22.09.2021 tarihli ve 50175 tutanak (33892 ilam) sayılı Temyiz Kurulu Kararında KARAR DÜZELTİLMESİNE MAHAL OLDUĞUNA ve sorumlularca ortaklaşa gönderilen temyiz dilekçesindeki iddiaların kabul...

Dairede görüşülmesi sonucu alınan ... TL kamu zararının sorumlularca tazminine hükmedilmiştir. Sözleşme kapsamında alımı yapılacak mal / malların miktarı:….” ” “Geçici kabul” başlıklı 22 nci maddesinde; “Mal ve/veya iş teslim edildikten sonra...

… yükleniminde bulunan … TL sözleşme bedelli “.. (2) Mücbir sebepler nedeniyle süre uzatımı verilebilecek haller aşağıda sayılmıştır: a) Doğal afetler. ...bu sürenin yaklaşık 40 gün sürdüğü, bu gerekçelerle de 22.06.2018 tarihinde yükleniciye 30 günlük süre uzatımı verildiği...

...ilişkin düzenlemeler” başlıklı 22’nci maddenin 2’nci fıkrasında; “19, 20 ve 21 inci maddelere göre sözleşmenin feshedilmesi halinde, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar alındığı tarihten gelir kaydedileceği tarihe kadar Devlet İstatistik Enstitüsünce yayımlanan aylık toptan eşya fiyat endeksine göre güncellenir.

Bununla birlikte, idarenin yeni fiyat oluşturulurken izlediği yol, yukarıda yer verilen YİGŞ’nin “Sözleşmede bulunmayan işlerin fiyatının tespiti” başlıklı 22 nci maddesinde belirtilen usullere uymamakla birlikte; YİGŞ’nin 22 nci maddesinin rayiçlere ilişkin 3 nolu bendinde; “İş kalemi veya iş grubunun niteliğine uygun olarak yukarıdaki...

...Başkanlığı Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan 2022/1227993 ihale kayıt numaralı “21 Ay Süreli Cadde, Sokak, Yeşil... Sözleşme Tasarısı’nın “Sözleşmeye aykırılık halleri, cezalar ve sözleşmenin feshi” başlıklı 16. Davacı Halil Çalık tarafından anılan Kurul kararının iptali istemiyle açılan davada, Ankara 23.