İdarenin yazısı ekinde gönderilen bilgi ve belgeler incelendiğinde; Sözleşmenin 24/03/2021 tarihinde imzalandığı, yer tesliminin 31/03/2021 tarihinde yapıldığı ve iş bitim tarihinin 30/03/2022 olarak belirlendiği, 05/05/2021 tarihinden 03/12/2021 tarihine kadar 7 adet hakedişin yapıldığı görülmektedir.

...olarak gösterilmişse de, davacı şirket tarafından ihale sözleşmesinin haksız olarak feshedildiği iddiasıyla haksız... gecikme cezası , mücbir sebep , Sözleşme feshi , süre uzatımı

maddesinin (1) numaralı fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “…kamu zararına yol açan…” ibarelerinin, 3- 2. Kanun'un 22. Kıdemde esas, üyeliğe veya daire başkanlığına seçilmedir.” 6- 22.

ve Tic. ...incelendiğinde,  anılan istekli tarafından teklif edilen birim fiyatın 22.990,00 TL olduğu ve bahse konu ihaleye 3.218.600,00 TL tutarında... Sözleşme ve genel giderler hariç teklif fiyatının ise 3.168.164,54 TL’ye tekabül ettiği anlaşılmıştır. ve Tic. Şti., ekonomik açıdan en avantajlı ikinci  teklif sahibinin ise Pelicana Tur.

...ile … arasında sözleşmeye bağlanan … ihale kayıt numaralı “ … Yapılan inceleme neticesinde; … ’ın sözlü açıklamaları ve dosyada mevcut bilgi ve belgeler değerlendirilmiştir.

Tarafların görüş ve talebi bu şekilde belirtildikten sonra konunun inceleme ve değerlendirmesine geçilmiştir. İşe ait sözleşmenin “Ödeme yeri ve şartları” başlıklı 11 inci maddesi 2 nci fıkrasında; “… % 20 2022   

… tarihinde … ile sözleşmesi imzalanan, … ...halinde ise bu fiyatın Yapım İşleri Genel Şartnamesi ’nin 22’nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları dikkate... ...yirmisini aşan kısmına revize birim fiyat üzerinden ödeme yapılacağı, R =F x [ 1 - (

Sözleşmenin yürütülmesi sürecinde yeni birim fiyatın tespit edilmesi gerektiği durumlarda Genel Şartname’nin 22 nci maddesine göre belirlenecek analizde kâr ve genel gider oranı % …

... Müdürlüğü’nün (Barajlar ve Hes Dairesi Başkanlığı) 03/02/2022 tarihli ve E-2076144 sayılı yazısında özetle; adı geçen idare ... Sözleşmeleri Kanunu’na göre 23/05/2018 tarihinde birim fiyat sözleşmeye bağlanan “Gömükan Barajı İnşaatı” işinde; uygulama ... yüklenici ile idare arasında oluşan anlaşmazlığın Kurulumuzca karara bağlanması talep edilmektedir.