...göre 15/03/2018 ihale edilerek 30/04/2018 tarihinde birim fiyat sözleşmeye bağlanan “.. Aynı şartnamenin “Geçici hakediş raporları” başlıklı 39 uncu maddesi dördüncü fıkrası (f) bendinde; “…

...süresi içinde tamamlanmaması halinde gecikilen her gün için ilk sözleşme bedelinin %0,06’sı (onbinde altısı) oranında gecikme... Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliği’nin; “Geçici Kabul Başvurusu” başlıklı 6’ncı maddesinde, “(

Buna karşın, bilirkişilerce, sözleşme tarihi ile, yer teslimi tarihi arasında geçen 35 günlük süreden, 7. Diğer taraftan sözleşmenin 41/7. Sözleşmenin (işe başlama ve işin bitiş tarihi) başlıklı 4.

Anılan İlamın 3’üncü maddesinin (D) bendi ile ... -TL birim fiyat sözleşme bedelli “..

1- 120 Sayılı İlamın 26’ncı maddesiyle; .. ...7’nci maddesinin h bendinde; “Birim fiyat sözleşmelerde, sözleşmede birim fiyatı bulunmayan ve yapılması idarece istenen...

...na göre 21/12/2018 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan “Bartın Sağlıklı Yaşam Merkezi” işinde... Tarafların görüş ve talebi bu şekilde belirtildikten sonra konunun inceleme ve değerlendirmesine geçilmiştir.

Davacı yüklenici, davalı ise iş sahibidir. Taraflar arasında eser sözleşmesi niteliğinde 11.07.2000 tarihli ... Sözleşmenin 2.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: … sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

...alınarak süre tespitinin yapılmasına, bu konudaki yetki ve sorumluluğun idaresinde olduğuna, 05/01/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun EK 1 ve EK 2 nci maddelerine istinaden, 09/03/2022 tarihinde yapılan toplantıda katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.