Davacı dava dilekçesinde ... Ltd. , davalı ... ...alındığını ve bu kararın 22.03.2008 tarih ve 26824 sayılı... ...geri verilmesine, karara karşı tebliğ tarihinden itibaren 15... Hukuk Dairesinin 16.05.2018 tarih ve 2018/2139 E.,   savunmasında 08.11.2007 tarihinde yapılmış olan ... Ltd. Ltd.

167 sayılı İlamın 44. maddesiyle; … (Y.İ.G.Ş./md. ...İşleri Genel Şartnamesinin 7, 8 ve 22 nci maddelerinde yapılan düzenlemeler... ...stoklanan; teslim edilen binalara 2018 yılı Ağustos ve Eylül...

quot;Mücbir sebepler başlıklı 10. ...ve devir alanlar hakkında 20, 22 ve 26'ncı madde hükümleri... maddesinin 10. madde uyarınca davacı şirket tarafından T.C. ...verilerek işin bitim tarihinin 02/07/2018 olarak belirlendiği, cezasız...

2022/536262 İhale Kayıt Numaralı... 25.1. ...karşılamadığı, bu durumun Kamu İhale Genel Tebliği’nin 78.6’ncı maddesine... 1) Birim fiyat üzerinden teklif alınan ihalelerde; … ...çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında teklif fiyata dahil... 78.1.1. … 78.1.4.

  b1 (Akaryakıtın ağırlık oranı)     b2 (Diğer katı veya sıvı yakıtların ağırlık oranı)   ...Gn   Malzemeli yemek hizmeti alımlarında Endeks tablosunun... 14.3. 14.2. (Kamu İhale Kurulunun 22.05.2024 tarih ve  2024/UH.II...

...yapılan akaryakıt, oto gaz ve yağ alımları ödemelerinden damga vergisi... ...Sayıştay Temyiz Kurulunun 26.10.2022 tarih ve 52399 sayılı kararı... Aynı Kanun’a ekli (1) sayılı tablonun “IV. Muhasebe işlemleri” başlıklı 9 uncu maddesinde; “(

...Teknik Daire Başkanlığı) 24/03/2022 tarihli ve E-39666 sayılı yazısı... 12.2. 12.3. ...ödeneklerin bittiğine dair bilginin tebliğ edildiği 2021 Aralık ayından... Bu iş için sözleşme bedeli üzerinden; 20..    65  2021     12.2. 12.3.   Ödenek %     65  2021     ...sağlamak üzere mal veya hizmet alımları ile yapım işlerine...

… yükleniminde bulunan … TL sözleşme bedelli “.. Kamu İhale Genel Tebliği’nin 25’inci maddesinin... … 4735 Sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (a), ( ...belirlenmiş olup yükleniciye 05.01.2018 tarihinde iş yeri teslimi... ...sürdüğü, bu gerekçelerle de 22.06.2018 tarihinde yükleniciye...

...günü içerisinde yani en son 22.06.2018 tarihi itibariyle teslim... ...malzemelerin beş gün gecikme ile 27.06.2018 tarihinde teslim edilmesine... ...savunmalarda, EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu) Sonuç Formu... inci maddesinin (…) Daire Başkan V.) … Şube Müd. Dairesinin 3.3.2020 tarih ve 177 sayılı kararı) Sözleşmede...