ve 22. maddesi ve sözleşmenin eki şartnamenin 22. maddesinde de Yapım İşleri Genel Şartnamesi sözleşmenin eki olarak sayılmıştır. maddelerinde düzenlenmiştir. ...sözleşmelerinde öngörülmeyen durumlar nedeni ile bir iş artışının zorunlu olması halinde artışa... maddesinde düzenlenmiştir.

(Yüksek Fen Kurulunun 09.03.2022 tarih ve 2022/79 sayılı kararı) Anahtar teslim götürü bedel sözleşmeye bağlanan yapım işinde proje değişikliği sonrası iş artışı yapılması halinde sadece iş artışına konu imalatlar için değil bu imalatların etkilediği diğer imalatların yapılabilmesi için de süre uzatımı verilebilir.

... verilen iş kalemlerinin fiyatlarının, YİGŞ nin 22 nci maddesindeki aynı usul ve esaslara göre hesap ... yapılmasına karar verilen iş kalemi için iş artışı yapılması”nın belirtildiği, ancak idare ... çeliğinden ızgara yapımından da vazgeçildiği, değişiklik onayı ile beton döküm ızgara yapımı talimatı verildiği anlaşılmaktadır.

... dilekçesinden özetle; Aralık 2021 tarihli iş artışından kaynaklı mukayese hakedişinden ilk ... Yapım İşleri Genel Şartnamesinin (YİGŞ) 22 nci maddesinin 4 üncü fıkrası uyarınca yeni ... yüklenicinin itiraz ettiği fiyat üzerinden işe devam ettiği, Yönündedir.

(Sayıştay 1.Dairesinin 10.11.2022 tarih ve 10875 sayılı kararı) İş eksiliş ve artışına ait hesaplamaların, yapım işinde fiyat farkı ödenmesi nedeniyle ihale tarihi resmi birim fiyatları esas alınarak yapılması gerekir.

...nin davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiş, yargılama sırasında talebini ıslah ederek... ...işlere bağlı olarak süre uzatımı ve iş artışı nedeniyle fiyat farkı verilmesi için... maddesinde de Yapım İşleri Genel Şartnamesi sözleşmenin eki olarak sayılmıştır. ve 22.

Anılan İlamın 3’üncü maddesinin (D) bendi ile ... A.Ş.’nin uhdesinde bulunan ... götürü bedel , hizmet alımı , iş artışı , kamu zararı -TL’nin tazminine karar verilmişti.

(Kamu İhale Kurulunun 28/12/2022 tarih ve 2022/DK.D-468 sayılı kararı) Fiyat farkı verilmesi öngörülmeyen yapım işlerinde iş artışı nedeniyle süre uzatımı verilmesi halinde, idareden kaynaklanan nedenlerle süre uzatımı verilmesi kapsamında fiyat farkı verilmesi gerekir.

İdaresince proje değişikliği yapılmasına karar verilmesi halinde iş artışı ve eksilişi yapılmasına, 12/01/2022 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun EK 1 ve EK 2 nci maddelerine istinaden, 12/01/2022 tarihinde yapılan toplantıda katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.