...Kimyasal Enjeksiyon Malzemesi” için yeni birim fiyat hesaplanırken sözleşmesine göre müteahhitlik... ...Giren Poliüretan Esaslı Kimyasal Enjeksiyon Malzemesi” için yeni birim fiyatın, söz konusu... ...bulunmayan işlerin fiyatının tespiti” başlıklı 22’nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkrasında...

Yüklenicinin görüş ve talebinin; 1 - İller Bankası yetkililerinin de katıldığı ... yapılarak çeklerinin verildiği, ancak daha sonra 22 ve 24 nolu şaftlar arasında bulunan imalatların proje ... bildirildiği, satın alma bağlantısı yapılan malzemeler sebebiyle firmalarının zarar göreceği, İller Bankası ve firmalarının bilgisi ve onayı olmaksızın İdaresinin aldığı ...

...davacı şirket tarafından verilen 22/12/2021 tarih ve 3651 sayılı dilekçe ile tekrar 10 günlük süre uzatımı talebinde bulunulduğu, idarece bu talebin uygun bulunmadığı ve verilen süre uzatımı ile ihtarlı süreye rağmen davacı şirket uhdesinde kalan ihale konusu malzeme, süresinde teslim edilmediğinden sözleşme feshedilerek, davacı şirkete...

... İdaresine sunulduğu ve yüklenicinin süre uzatımı talebinde bulunduğu, İdaresinin 23/10/2020 tarihli ve ... hususunun yükleniciye bildirildiği, İdaresinin 22/12/2020 tarihli ve 51062 sayılı yazısında; onaylanmış ... Müdürlüğünden proje onayı beklendiğinden malzeme kabulünün yapılamadığı, Söz konusu projelerin ... tarihinde İlbank Adana Bölge Müdürlüğü tarafından kontrol edilerek uygun bulunan projeye göre ...

BAŞVURU SAHİBİ: Körfez Turizm Seyahat Nak. ...işin yapılması veya teslimi sırasında hileli malzeme, araç veya usuller kullanmak, fen ve... ...Dairesi Başkanlığı, BAŞVURUYA KONU İHALE: 2022/1302566 İhale Kayıt Numaralı “Kuruluştan... ...sayılı ve “İhalelere Katılmaktan Yasaklama Talebi” konu başlıklı yazının Kocaeli Büyükşehir...

...yerinin değiştirildiği, bu sebeple yüklenici tarafından yeniden düzenlenen zemin etüdü, mimari... (Ek cümle: 08.08.2019-30856 R.G./22. ...nitelikte ise yüklenicinin bu husustaki süre talebi de idare tarafından dikkate alınır.” hükmü... ...etkilemediği, ilk projeye göre hazırlanmış malzemenin terk edilmesini veya ilave işçilik...

...üzerine, başvuru sahibince 21.12.2023 tarih ve 122948 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 21... ...tarihli ve 12043361 sayılı yazı ile düzeltme talebinde bulunulduğu, ancak bu aşamada ilk... İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. (4) İhale konusu işte kullanılacak malzeme, araç, teçhizat, makine ve ekipman...

...4735 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinin son fıkrası kapsamında tazminat ödenmesi sonucu... ...maddeleri gereğince yapılan fesihlerde, Kanunun 22 inci maddesine göre, yükleniciden idarenin... ...durmaması için, idare yüklenicinin tesisleri, malzeme ocakları, ihzaratı, araç ve makinelerinden... ...bildirilip belgelendirilmesi ve yüklenicinin talebi gibi şartların gerçekleşmesi gerekmektedir...

...İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan 2022/1227993 ihale kayıt numaralı “21 Ay Süreli Cadde... ...muayene ve testleri yaptıracak ve işçilik, malzeme, tesis, ekipman vb. Davacı Halil Çalık tarafından anılan Kurul kararının iptali istemiyle... ...görülerek işlem tesis edilmesi gerekirken, talebinin yukarıda yer verilen gerekçeyle reddine...

Bu defa sorumluluk yüklenen …, ...talebinde bulunmaması üzerine 11.04.2014 tarihli ve 224 sayılı yazı ile yüklenicinin kesin kabul... ...işin eksik, hatalı ve kusurlu olduğunu veya malzemenin şartnamesine uygun olmadığını gösteren... ...Bankadan sürenin uzatılmasının istenildiği, bu talebin 14.01.2014 tarihli ve Ref:8 sayılı yazı...