...Sözleşmeleri Kanunu’na göre 21/02/2022 tarihinde birim fiyat sözleşmeye... “Sözleşmenin ekleri” başlıklı 8 inci maddesinde; “8.1. ...arasında çelişki veya farklılık olması halinde, ihale dokümanında yer alan hükümler... ...değerlendirmeye tabi tutulmuş olup, sözleşme taraflarının anlaşmazlığa ilişkin görüş...

Davacı F1 İnşaat AŞ. Oysa sözleşme 1991 yılında imzalanmıştır. ...maddesi gereğince BOZULMASINA, istek halinde temyiz peşin harcının geri...

...yerine bir önceki yılın resmi birim fiyatlarının hesaplamaya esas alınarak... ...Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin 22’nci maddesinde; “( ...gruplarının bedelleri ile 21 inci maddeye göre sözleşme kapsamında yaptırılacak...

...bağlanan  “İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Türkiye Cumhuriyeti Merkez... ...İşleri Genel Şartnamesi (YİGŞ)’nin 22 nci maddesi sıralamasına uyularak... ...değerlendirmeye tabi tutulmuş olup, sözleşme taraflarının uyuşmazlığa... ...benzerlik gösteren iş kaleminin bulunması halinde, bu Madde kapsamında hesaplanan...

...çıkması halinde 03.11.2022 tarihli ve 2022/DK.D-396 sayılı Kurul kararı dikkate... ...nedeniyle süre uzatımı verilmesi halinde, idareden kaynaklanan nedenlerle... fiyat farkı , idareden kaynaklanan nedenler , iş artışı

...nedeniyle 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu uyarınca davacı... ...sözleşmenin 26/12/2011 tarihinde feshedilmesi üzerine 4735 sayılı...

...Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı) 15/02/2022 tarihli ve 308593 sayılı yazısı... İşe ait sözleşmenin “Fiyat farkı ödenmesi ve... ...yükleniciye süre uzatımı verilmiş olması halinde, gerçekleştirilmesi gereken... ...anlaşmazlık konularına ilişkin tarafların görüş, talep ve değerlendirmeleri...

...Bakım Dairesi Başkanlığı) 24/02/2022 tarihli ve 708743 sayılı yazısı... ...göre 28/10/2020 tarihinde birim fiyat sözleşmeye bağlanan “Karayolları... ...bedelinin yüzde 1'ini geçmesi halinde, artışın sözleşme bedeli... R = F x [ 1 - ( A x F) / R = Revize birim fiyat (TL / .

...tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan  “. ...gösteren iş kaleminin bulunmaması halinde ise, yeni birim fiyat; yeni iş...  YBF≤ 0,90x120 formülü gereği, YBF≤ 108 TL olmalıdır. ...İşleri Genel Şartnamesi (YİGŞ)’nin 22 nci maddesi 7 nci fıkrasında belirtildiği...

...iş kalemi ve yaklaşık maliyet ile sözleşme bedeli oranında tenzilat uygulanamayacağı... ...Kanunu’na göre 11/09/2020 tarihinde birim fiyat sözleşmeye bağlanan “.. ...Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 22 nci maddesine göre benzer iş kalemi... ...benzerlik gösteren iş kaleminin bulunması halinde, bu madde kapsamında hesaplanan...