...gecikmenin işe etkisi göz önünde bulundurularak yapılan hesap sonucu 41 takvim günü süre uzatımı verilebileceği... ...gecikilerek ödendiği, 6 nolu hakediş bedelinin bir kısmı ve 7 nolu hakediş bedelinin tamamının henüz ödenmediği, Görülmektedir...

...geçici kabul eksiklikleri için kesilmesi gereken ceza olarak hesaplandığını, davacı yüklenicinin 1.185.00,00 TL hakediş... ...teslim tarihinin 13.06.2011 olarak tespitine, ödenmeyen 14 nolu kesin hakediş alacağından şimdilik 20.000,00 TL artı...

2) İdare, sözleşmenin yürütülmesi sırasında fiyat farkı hesaplanmasını öngörüyor ise madde metnine “14.2. ...ekinde gönderilen en son düzenlenmiş 31/12/2020 tarihli 17 nolu hakediş itibari ile sözleşme fiyatları ile ihzarat+imalat...

Sözleşmede bu halde hesaplamanın nasıl yapılacağına dair bir hüküm bulunmamaktadır. nolu kararı) İdarelerce sözleşmenin haklı feshi halinde istenecek zarar menfi zarardır.

...önce ihale üzerinde kalan istekliden ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle % 6 oranında kesin teminat alınacağı... (Kamu İhale Kurulunun 23.01.2020 tarih ve 2020/DK.D-17 nolu düzenleyici kurul kararı) İdareler tarafından işin...

...teslimi nedeni ile gecikmenin 28 gün olduğu belirtilip buna göre hesaplama yapılmıştır. 1997/3196, nolu kararı) Hakedişlerin geç ödenmesi süre uzatımı sebebidir.

...olduğu gibi belirlenen miktarın tüm sözleşme bedeli üzerinden hesaplandığı anlaşılmaktadır. nolu kararı) Yapım işlerinde geçici kabul yapıldıktan sonra...

nolu kararı) Tasfiye kesin hesabının mahkemece yapılması... geçici kabul kesintileri , mahkemece kesin hesap çıkartılması , tasfiye kesin hesabı , teminat

...renkli kompozit imalatı ile montajının yapılması) poz nolu imalatın tercih edildiği, - sırasında bulunan özel-6 pozunun minha edilerek, hesap cetvelinin 13. Hesap cetvelinin 13.

...revize birim fiyatın, resmi analiz ve rayiçler kullanılarak hesaplanan birim fiyattan fazla olduğu görülmüştür.