...Sözleşmeleri Kanunu’na göre 15/11/2017 tarihinde birim fiyat sözleşmeye... Fiyat farkı hesabı” başlıklı 5 inci maddesinin... ...anlaşmazlığa ilişkin görüş, talep ve değerlendirmeleri özet olarak...

...kolonu imalatı yapılması (spt değeri>10) pozun sözleşme... ...10) pozun sözleşme fiyatının hesabı: Sözleşmeye eklendiği... ...elektronik imzalı tebligat ve 19.10.2017 (posta teslim) tarihinde tebliğ...

...İşletme Müdürlüğü’nün 20.12.2017 tarihli yazısı ile … TL... ...değer kamu kaynağıdır ve bu değerler kamu idaresinin yönetim... Kamu hesabına kaydedilmiş bir değerde...

...grubuna ait 7 adet imalat bedeliyle sınırlı olmak üzere 76.144... ...sözleşme taraflarının görüş ve değerlendirmelerinin birbiri ile... ...yeri dikkate alınarak maliyet hesabının yapıldığı, SEDAŞ...

...az 2016 model -54’ünün en az 2017 model -1’inin en az 2019 model... ...parametreleri o modelin yapısı ile sınırlı kalacaktır.

...Başkanlığı) 14/12/2021 tarihli ve 52829 sayılı yazısı ve eklerinden... ...belirtildikten sonra talep konusu ile sınırlı olmak üzere inceleme... ...ilişkin tarafların görüş ve değerlendirmeleri aşağıda belirtildiği... ...merdiveni imalatına ait statik hesabın bir kat merdiven için...

...davalının işi yasal süresi olan 29/09/2010 tarihinde tamamlayamadığından... ...talebinde bulunabileceği, 11/07/2017 tarihli üçüncü bilirkişi... ...kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre...

...dilekçesinde belirtilen sebeplerle sınırlı olarak yapılacağı... ...kusur ve eksiklikleri yüklenici hesabına kendisi giderir.&quot... ...05.2017 gün 2017/841 E 2017/ 2298 Karar sayılı ilâmları...

...Sözleşmeleri Kanununa göre 06/06/2017 tarihinde birim fiyat sözleşmeye... II - İNCELEME VE DEĞERLENDİRME     ...öngörülen yaklaşık 7 aylık sürenin 29 aya çıktığı, süre uzatımına...

...tarihinin davalı idare tarafından 29.06.2010 tarihi olarak belirlendiğini... ...için davacı yüklenicinin nam ve hesabına yaptırılan işler bedeli... ...bilirkişi kurulu raporunda bu talepler değerlendirilmediği gibi mahkemece...