KARAR : Dava, eser sözleşmesinin gecikmeli olarak ifası... ...gecikme cezasını eksik hesaplayan bilirkişi raporuna itibar edilerek kısmen... Sözleşmenin 10.3.1.

...İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 30/11/2017 tarihinde anahtar teslimi götürü... ...dilekçesinde özetle; işin yapımı sürecinde sözleşmesinde bulunmayan bazı iş...

11.3. 11.4.3. ...gerçekleştirildiği tutanağa yazılan işler için sözleşmesinde belirtilen kesinti ve cezalar...

...hesaplarına dâhil edilmesi gerektiği, Sözleşmesinde bulunmayan ve iş artışı... ...13/07/2020 tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri...

başlıklı 32’nci maddesinde   “ ...Acentaları Birliği adı altında tüzel kişiliği haiz bir birlik kurarlar...

Bu itibarla, 4734 sayılı Kanun’un 40. ...hukuka aykırılık iddiasıyla dava açan kişiye ait olmasıdır.

5018 sayılı yasanın 33. ...gerçekleştirildiğinin, görevlendirilmiş kişi veya komisyonlarca onaylanması... 31.12.2005 tarihli ve 26040 sayılı 3.

Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanmakta olup, davalı... ...incelemesi yaptırılmış ise de; bilirkişiler raporlarında davalının ihbar... Yapım İşleri Genel Şartnamesi39;nin 26.

...kaldırıldığı, yeni Kanun’un “Tüzel kişilik ve ehliyet” başlıklı 125... ...değerlendirmeler sonucunda alınan 15.05.2023 tarihli ihale komisyonunu kararından...