...ödendiğini ancak 30.09.2008 tarihinden sonra kabulü... ...eser sözleşmesi olup Kamu İhale sözleşmeleri... ...yıllık zamanaşımı süresi 26.12.2016 tarihinde... nolu kararı) Kamu ihale sözleşmeleri... ...Kurulunca çıkarılan 16.12.2008 gün ve 2008/14447...

31/08/2013 tarih ve 28751... ...Genel Kurulu’nun 08/12/1988 tarihli ve 4635... ...yapılması sebebiyle süre uzatımı verilip... ...bilgi ve belgeler ile ihaleye esas olduğu... ...edilip, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri... ...Kanunu’na göre 17/02/2022 tarihinde anahtar teslimi... ...nedenlerle ayrıca süre uzatımı verilmez. ...

...Proje Müdürlüğü) 27/12/2021 tarihli ve 19134...  “4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre... ...değişikliği nedeniyle süre uzatımı verildiği, bunlardan... ...olduğu, Covid-19 nedeniyle 31/03/2020 – 30/04... ...yayımlanan ve İhale tarihinde yürürlükte... ...nedenlerle iş bitim tarihinin süre uzatımı verilmek...

...Dairesi Başkanlığı) 15/12/2021 tarih ve 32695... 02/04/2020 tarih ve 31087 sayılı Resmi Gazete... ...kapsamında gerçekleştirilen ihaleler sonucunda imzalanan... ...tespit edilmesi üzerine süre uzatımı verilmesine... ...bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle... ...yayımlanan ve İhale tarihinde yürürlükte... ...artışlarının da 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri...

...olarak 137 günlük ek süre verilmesi sonrasında... ...Bakanlığının 14 Mayıs 2012 tarih ve 105629 sayılı... TL kamu zararının; Süre... ...işe fiilen 16.10.2012 tarihinde (35 gün geç... ...idarece yükleniciye süre uzatımı konusunda bir... ...03.2018 tarih ve 44231 tutanak sayılı Karır...

...imzalanan 01.01.2010 - 31.12.2011 Tarihleri... Dairesinin 15.12.2014 tarih ve E. ...ve kuruluşlarının ihalelerine katılamayacağının... ...gereğince geçici veya sürekli olarak kamu... ...şirketteki hisselerini ihale tarihinden önce devrettiğini... ...dikkate alındığında, kamu davasının açıldığı...

...tarihinde ihale edilerek 09/12/2019 tarihinde birim... ...tesliminin 10/12/2019 tarihinde yapıldığı... ...süre içinde ve bu süreye göre revize... ...katsayısına (Pn) bölünerek ihale tarihinin yapıldığı... ...tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri... ...görüşü) Sadece süre uzatımında fiyat farkı...

YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu... ...hareketle 03/01/2012 tarihinde yükleniciye... ...gerekçesiyle, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri... ...çıkarıldığı, bunun 3194 sayılı İmar Kanunu... ...ifade ettiği, süre uzatımı taleplerinin... ...yasaklanmalarına ilişkin 28/03/2012 tarih ve 28247 sayılı... ...İnşaatı İşi ihalesinin davacı şirket...