...davacının verilen 150 günlük süre içinde ambulans uçağı... ...sıfatını haiz davacının, süre uzatımı için mücbir sebep olarak... maddesi, Kamu İhale Genel Tebliğinin 25.3. ...görüşülen firmanın sebep göstermeksizin uçağı başkasına satması... ...gecikme cezaları kesildiğini ileri sürerek şimdilik 50.000 TL'...

...sözleşmede öngörülen cezai müeyyidenin uygulanmadığı gerekçesiyle... ...teslim etmemesi halinde 10 gün süreli yazılı ihtar yapılarak... ...İdare tarafından en az on gün süreli yazılı ihtar yapılarak... İhaleye ilişkin Teknik Şartname’nin 3.1.

287 sayılı Ek İlamın 1’inci maddesiyle; …Genel... TL/m birim fiyat üzerinden toplam ... ...doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal alımı, hizmet alımı... ...üzere Kurum deposu stoklarında sürekli ve yeterli miktarlarda...

sayılı Müzekkerenin 3. Dairede görüşülmesi sonucu alınan ... şeklinde belirlenmiştir. İdarece onaylanan bir süre uzatımı bulunduğu takdirde... c)Kısa sürede bozulabilen maddelerin...

maddesinde de cezai şart alacağı düzenlenmiştir. ...keşif artışı sebebiyle verilen süre uzatımı gözetilerek işin... ...kabulüne dair verilen karar taraf vekillerince temyiz edilmiştir...

ve Gerçekleştirme Görevlisi ……… … tarihinde yapıldığı, işin süresinin ……… ...sebepler belirtilerek “ Süre uzatımı verilmesi, sözleşmenin... ...039;sine kadar oran dahilinde, süre hariç sözleşme ve ihale... yüklenimindeki ……… TL sözleşme bedelli ………

...1.000,00 TL'sinin işleyecek avans faizi davalıdan tahsilini... ...nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle... şeklinde hüküm kurulmuştur. ...programının yüklenici tarafından işin süresi ve varsa iş kısımlarına... DELİLLER:Kocaeli 2.

...alındığından, bu nedenlerle ayrıca süre uzatımı verilmez. Çalılarda ve güllerde ot temizliği yapılması”, “ e) 1 ) 5018 sayılı Kanuna ekli (I), ( ...oluştuğu ve niteliği gereği süreklilik arz eden işlere ilişkin... ...boyunca devam eden, niteliği gereği süreklilik arz eden ve haftalık...

1616 sayılı ek ilamla; … ...sözleşmenin 18 nci maddesinde belirtilen süre uzatımından ve sözleşme... ...kabulünde geçen süreler işin süresinden sayılmaz. Denilmektedir.