...Kaplama İşiyle ilgili olarak gerekli gecikme cezasının kesilmemesi... maddesinde; “… İşin süresi, yer tesliminin yapıldığı... ...bulunamadığı gerekçesiyle süre uzatımı isteyemez.” , havanın fen noktası , işin süresi , süre uzatımı

...uzatımı verildiği, uzatılan süre içerisinde yapılan imalatlar... ...10/05/2017 tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri... ...işi”  nde, idaresince verilen süre uzatımlarına bağlı olarak... II - İNCELEME VE DEĞERLENDİRME     ...sürenin 29 aya çıktığı, süre uzatımına bağlı olarak fiyat...

maddesinin 1. ...dolayı davacı şirketin bir yıl süre ile kamu ihalelerine katılmaktan... 2016/263) Verilen ek sürelere rağmen teknik şartnameye... ...nın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddi yolundaki temyiz...

...Uygulanmasına İlişkin Esaslar uyarınca süre uzatımı verildiği durumlarda... ...idareden kaynaklanan nedenlerle süre uzatımı verilmesi kapsamında... fiyat farkı , idareden kaynaklanan nedenler , iş artışı

...sözleşme ile 756.982,79 TL bedelli ... ...yapılması gerekirken idarenin bu süre zarfında kesin kabulü yapmadığını... ...1 maddesinde yüklenicinin işi süresinde bitirmediği takdirde... ...hesaba bağlandığını belirterek 20.657,00 cezai şart ile birlikte...

YARGILAMA SÜRECİ: Dava konusu istem: .. maddesi uyarınca 1 yıl süreyle bütün kamu kurum ve... sözleşmenin feshi , süre uzatımı , yasaklılık İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: .. ...İşletme Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen 2 Takım Darbeli...

...12/06/2017 tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri... ...sürelerinin teminat ve garanti süresine eklenmesi hususlarında... Teminat Süresi” başlıklı 20 nci maddesinde; “20.1. Bu süreler sözleşme veya eklerinde belirtilir.

...12/06/2017 tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri... Teminat Süresi” başlıklı 20 nci maddesinde; “20.1. ...sürelerinin teminat ve garanti süresine eklenmesi hususlarında... Bu süreler sözleşme veya eklerinde belirtilir.

...işinde, cezalı çalışılan sürede yapılan imalatlar ile ilgili... ...değeri ile cezalı çalışılan süredeki (Pn) değerinden düşük... maddesinde; “45.3.1. maddesine göre işlem yapılır. ...değerlendirmeleri aşağıda belirtildiği şekildedir.