...aykırı olarak 137 günlük ek süre verilmesi sonrasında, revize... ...yaptığı söz konusu işe ait süre uzatımına gerekçe olarak kullanılan... TL kamu zararının; Süre Uzatım Komisyonu üyeleri ... ile İnşaatın diğer Yapı Denetim Görevlileri ... İlamda Gerçekleştirme Görevlisi olarak sorumlu ...

...11.05.2005 tarihinde Adana-İskenderun-Osmaniye Doğalgaz Dağıtım... ...maddesinde belirtilen 180 gün inşaat süresinin davacı yüklenicinin... ...teknik şartname sözleşmenin ekidir. ...uzadığı için sözleşmeye göre bu süre zarfında İKY 900 ve İKY... ...tarafından ise sözleşmede süre uzatımı halinde bu hizmet giderleri...

130 sayılı ilamın 1’inci maddesiyle ... ...bu süreler için kesilmesi gereken gecikme cezasının kesilmemesi... Süre uzatım onayının ... tarihli dilekçede, gerekse süre uzatımına ilişkin ... gecikme cezası , havanın fen noktası , süre uzatımı

...alındığından, bu nedenlerle ayrıca süre uzatımı verilmez. ...şekilde verilen ilave 185 günlük süre uzatımına bağlı olarak... ...başlıklı 18’inci maddesinde; “Süre uzatımıyla ilgili hususlarda... Maddesiyle ... Şti.’nin yükleniminde bulunan “.. ...geçici kabule hazır hale getirmek zorundadır.

...tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan “... ...çalışılamayacak süre dikkate alınarak süre uzatımı verilmesi ile işin yeni... ...oluşmadığı ve yüklenicinin süre uzatımı talebinde tereddüde... ...İşi”nde; iş artışına dayalı süre uzatımı verilmesi, geçici... ...bulundurularak karar ihdas edilmektedir.

...05/2018 tarihinde ihale edilerek 04/06/2018 tarihinde anahtar... ...alındığından, bu nedenlerle ayrıca süre uzatımı verilmez. ...sırasında, durdurulan 40 günlük sürenin hangi tarihe eklenerek... Bu madde boş bırakılmıştır.  ...belirleneceği, ancak yüklenici bu sürenin çalışmaya uygun olmayan...

...Binaları ve Pilot Tesisi” işinde, süre uzatımı verilmesi ile ilgili... ...imalat zorluğu nedeniyle cezasız süre uzatımı talebinin uygun... Yönünde değerlendirilmektedir. ...değerlendirmeleri aşağıda belirtildiği şekildedir. ...süreçlerindeki gecikmelerden dolayı süre uzatımı verilmesi, Yönündedir...

… yükleniminde bulunan … TL sözleşme bedelli “.. ...kabul edilmesi ve Yükleniciye süre uzatımı verilebilmesi için... ...Şartnamesinin “İşin süresi ve sürenin uzatılması” başlıklı... ...Mücbir sebepler nedeniyle süre uzatımı verilebilecek haller aşağıda... ...Kurumu tarafından belirlenecek benzeri diğer haller.

130 sayılı ilamın 1’inci maddesiyle ... ...bu süreler için kesilmesi gereken gecikme cezasının kesilmemesi... Süre uzatım onayının ... tarihli dilekçede, gerekse süre uzatımına ilişkin ... ...tarihinde imzalanan sözleşmede işin süresi 800 gün, işin bitim tarihi...

...Kaplama İşiyle ilgili olarak gerekli gecikme cezasının kesilmemesi... maddesinde; “… İşin süresi, yer tesliminin yapıldığı... ...bulunamadığı gerekçesiyle süre uzatımı isteyemez.” , doğal afet , mücbir sebep , süre uzatımı