...düzenlenen geçici hakediş ödemelerinde yaşanan gecikmeler sebebi ile idaresince verilen 90 ve 120 gün süre uzatımına istinaden taraflarınca hazırlanan revize iş programlarının aylık...

18 KDV = 2.124.000,00 TL olduğunu; bu miktarın ‰5 tutarının ise günlük 1.062,00 TL olduğunu; sözleşmenin 18.

 9.2.Yüklenici taahhüdün tümünü, işyeri teslim tarihinden itibaren 240 (iki yüz kırk) gün içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorundadır.

...sözleşme karar pulu, sözleşme teminatını, sözleşmenin imzalanması için belirlenen son gün olan 22/07/2013 tarihinde ilgili Bankaya yatırdığı görüldüğünden, kanuni süre...

...idarenin yetkili personeli tarafından günlük tutulacağı ve hakediş ödemelerinin çalışılan günler üzerinden hesaplanan aylık puantajlara göre yapılacağı görülmüştür.

tarihinde imzalanan sözleşmede işin süresi 800 gün, işin bitim tarihi ise ...

Belli edilen günde davacı vekili Avukat …,

H.D.'nin 17.03.2010 gün 2010/98 Esas 2010/1538 Karar sayılı ilamı). H.D.'nin 26.10.2015 gün 2015/1177 Esas, 2015/5319 Karar sayılı ilamı).

Bahse konu işin sözleşmesinin 19/06/2012 tarihinde imzalandığı, işin süresinin 545 gün olduğu, işin geçici kabulünün yapıldığı, 10/07/2019 tarihinde düzenlenen ve 05/12/2019 tarihinde ihale yetkilisince onaylandığı idarenin yazısı ve eklerinden geçici kabul itibar tarihi olarak 02/05/2019 tarihinin belirlendiği görülmektedir.

Başvuru üzerine idarece 30 gün içerisinde başvuruya ilişkin karar alınır.