İşin bitirilme süresi yer tesliminden itibaren 1100 takvim günü olarak belirlenmiştir.

...Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan (Yİ-ÜFE) ile ihale tarihine güncellenerek hesaplanması gerektiği yönündedir.

İş Ortaklığı’nın verdiği kesin teminat ve ek kesin teminatların güncelleme yapılmadan gelir kaydedilmesi hususu sorgu konusu edilmiştir.

...rayiçlerin yayımlandığı ay endeksine oranlanması ile bulunacak bir oran ile çarpılarak güncellenmesine ilişkin ilgili mevzuatta bir usul bulunmadığı, tespit edilen rayiçlerle...

...yaratabileceğinin tespit edildiğini, bu rapora göre yaptırılan güçlendirme işinin de 60.004,45 TL'ye yaptırıldığını, davalı tarafından zamanında bitirilmeyen inşaatın kalan... en az 10 günlük süre , en az 20 günlük süre , İhtar süresi , sözleşmenin feshi

fiyat farkı , güncel endeks , ihale dokümanı , temel endeks ifade eder., Sözleşme eki idari şartnamenin Fiyat Farkı başlıklı 45.3'üncü maddesinde; 45.3.1. 2009/9445, K.

İşe ait İdari Şartnamenin “Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin hususlar” başlıklı 45 inci maddesinin, 45.3.1. fiyat farkı , güncel endeks , İş bitim tarihi , revize iş programı , süre uzatımı , yapı ruhsatı

2014/452) İşin bitim tarihi havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmadığı döneme denk... maddesinde Bu iş yerinde havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmadığı günler 1 Aralık-1 Nisan tarihleri arasındaki 119 gündür.

...günlük süre uzatım isteminde ve ikinci defa süre uzatım isteminde davacının % 51 ortak olduğu, işin sadece % 23'lük kısmının tamamlandığı, işin tesliminden itibaren 45 gün süre içerisinde taahhüdün yerine getirilmediği anlaşıldığından % 50'den fazla hisseye sahip olan davacı K1'in ihalelere katılmaktan yasaklanmasına ilişkin...

Söz konusu iş için düzenlenen Yapım İşleri Geçici Kabul Tutanağında, geçici kabule engel teşkil etmeyen eksiklikler belirtilmiş ve bu eksikliklerin giderilmesi için yükleniciye 45 gün süre verilmiştir.