...0,820 kabul edilirse de 19,34500/1,18/0,820*0,9=17,99349... ...ve değerlendirmenin de sağlıklı yapılmasına engel... ...birim fiyatlarının litreden kg’a dönüştürürken 0...

...üzerine 30.01.2019 tarih ve 45552 tutanak sayılı Temyiz... ...dair belgeler ile tedarikçi firma tarafından “… 05.11 568,00 Kg. 09.11 1.504,00 Kg. TL/kg. ...yüklenicinin artan girdi (et) fiyatları nedeniyle zarara... ...faturaları arasında ciddi tutarsızlıklar olması nedeniyle sorgu...

...nın 14/04/2021 tarih ve 36453 sayılı yazısında özetle... ...yılı olan 2018 yılı Bakanlıkça yayınlanan rayicinin... ...Resmi kurumlara ait birim fiyatların kullanılması... ...ile birlikte en az 3 adet firmadan alınacak uygulama...

...2017 Yılları İçin 3 Yıllık Bakım Personeli Özel... ...02.2016 tarih ve 2016/UH.I-450 sayılı Kamu İhale Kurumu... ...dayalı hizmet alımlarının fiyatları arasındaki farkın... firmasından temin edilmiştir.

...belirtilmeyen işlerde) yüklenici firma teklifini işin bitiş... Söz konusu işe ait idari şartnamenin 45.3. ...Ödenmesi ve Hesaplanması” başlıklı 14. ...sözleşmede yer almayan yeni birim fiyatların tespitinde kullanılacak...

Bu durum, teklif veren firmaların uzun teslim süresini... ...kullanıldığında Gn / Go = 16.845,60 / 14.781,66 = 1,1396... ...fiyatın sözleşme yılı fiyatlarına indirgenmesinde... ...imalat süreci yaklaşık 4-5 aylık süreye tekabül eden...

quot;Şartnameler başlıklı 7. ...işlerin malzeme veya birim fiyatlarındaki değişiklikler... ...yetkilisi olduğu, anılan firmanın merkezinin İsviçre... 2886 sayılı Kanun'un 45.

quot;Mücbir sebepler başlıklı 10. ...kur artışları nedeniyle firmaların bu dönemde büyük... ...beşinci fıkrası çerçevesinde 45 günlük (4 Şubat 2019... ...kriterlerden olduğu, imalat fiyatlarında beklenmeyen artışların...

...başvuru sonrası kendisine 5 aylık süre uzatım talebinin... ...kurlarındaki yükselişin ve malzeme fiyatlarındaki artışın da... ...ya da süre uzatım verilen firmaların bu kanundan faydalanamayacağına... ...davacı yüklenicinin işin %45'ini tamamlayabildiği...