...özetle; adı geçen idare tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu... ...maddesinde, “Yüklenici veya idareler, sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan... ...belirtilen Ek 2 nci madde hükmü gereği anlaşmazlık konusunda... ...adı geçen Kanun’un Ek 2 nci maddesi ile somut anlaşmazlık...

...Alınması ihalesine ilişkin sözleşmenin uygulanması aşamasında... maddesi kapsamında mücbir sebep... ...dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü: HUKUKİ... ...güvenliği , mücbir sebep , sözleşmenin feshi , süre uzatımı ...tesliminin yapılmadığı, davacıya 11/05/2012 tarihi itibarıyla 30...

...konusu istem: Davalı idarece 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu... maddesinin (g) bendi uyarınca... ...etkilediği, bu şartlarda imzalanacak sözleşmenin ticari anlamda karşılanması... ...ayrıca bir karar verilmeksizin gereği görüşüldü: HUKUKİ... ...öngörülemezlik , sözleşmenin feshi

...fıkralarında; “İdare ve Hak Sahibi sözleşmenin imzalanmasından itibaren... ...e ait … tarihli Sözleşmenin 11.3’üncü maddesinde de aynı... ...giderler (daha önce bu tesisleri 4734 sayılı Kanun kapsamında... ...tutarın da (sözleşme hükmü gereği) her yıl TEFE-TÜFE oranında... “İlkeler” başlıklı 5’inci maddesinde; “(

...özetle; adı geçen idare tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu... İş programı” başlıklı 12 nci maddesinde; “12.1. ...İşe ait idari şartnamenin “Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin... ...sözleşmenin 8 inci maddesi hükmü gereğince, idari şartnamede belirtilen... ...iş programında, harcanan 4.333.411,03 TL ödeneğin 2020 ve 2021...

...Sözleşmeleri Kanununun geçici 4 üncü maddesi uyarınca gerçekleştirilen... ...idareye yazılı başvuru yaparak sözleşmenin feshini veya devrini... ...devraldığı ve kamu ihale mevzuatı gereğince sunulması gereken teminatların... ...maddesinde, “31/8/2018 tarihinden önce 4734 sayılı Kanuna göre ihalesi...

No: 2014/11441, 1/2/2017, § ...anlaşıldığından 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu... b) Sözleşmenin uygulanması sırasında... ...toplantıda başvuru incelenip gereği düşünüldü: Adil Yargılanma... maddesinde düzenlenen masumiyet karinesinin, 36.

...da talep edebilir…” hükmü gereğince aynı işi yapan işçiye... ...Kurs Öğretmeni %750 … saat, 11. ...için de Kararname’nin 6’ncı maddesine göre fiyat farkı hesap... ...sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu... İhale konusu iş için sözleşmenin uygulanması sırasında...

...özetle; adı geçen idare tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu... İşe ait sözleşmenin “Sözleşmede bulunmayan...  YBF≤ 0,90x120 formülü gereği, YBF≤ 108 TL olmalıdır. ...iş kalemine ait birim fiyatın 110 TL olarak hesaplanması halinde... ...Şartnamesi (YİGŞ)’nin 22 nci maddesi 7 nci fıkrasında belirtildiği...

...tasfiye edilen işin sözleşmesi gereği ölçülebilir duruma getirilebilmesi... ...özetle; adı geçen idare tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu... ...durumları” başlıklı 47 nci maddesinde; “Tasfiye halinde, işin... ...geçici kabul tutanağında veya sözleşmenin feshedilmesi hali... ...ilişkin görüş ve talebi; 17/11/2020 tarihli ve 2020/189 sayılı...