89 sayılı ilamın 29/C maddesi ile ... Banliyösü ... ...Komisyonun Süre Uzatım Kararı ile verilen 63 günlük süre uzatımının verilmesinde mevzuta... ihale kayıt numarası ile ... ...reddedildiği, İnşaat İşleri Şartnamesi 14’üncü maddesinde, Yüklenici, ..

...görev yapan memurlara dağıtımı hakkında 1389 sayılı Devlet Davalarını İntaç Eden Avukat... eşit olarak ödenir. ...hükümler ile atıflar” başlıklı 18’inci maddesinin 1’inci fıkrasında; “2/2/1929 tarihli...

İfa imkansızlığı kurumu yukarıda belirtildiği üzere TBK39;nın 136. maddesinde düzenlenen dürüstlük kuralı ve 4. 136/1 bu duruma kıyas yoluyla uygulanır. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunun 136/1.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Temel İlkeler” başlıklı 5’inci maddesi uyarınca idareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.

... Esaslar uyarınca süre uzatımı verilmesi halinde 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen ... İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 6 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar uyarınca süre ... çıkması halinde 03.11.2022 tarihli ve 2022/DK.D-396 sayılı Kurul kararı dikkate alınarak hesaplama yapılması gerektiğine, Oybirliği ile karar verildi.

Davacı şirket yüklenici- müşavir, davalı ise iş sahibidir. maddesinin 2. yanındaki ... 3-Taraflar arasında düzenlendiği çekişme konusu olmayan sözleşmenin 6.

...olup anılan ekler 6100 Sayılı HMK39;nın 193. Ayrıca yine bozma ilamında ilave iş bedelinin şartnamenin 21. maddesinde “… maddesinde “…

128 sayılı İlamın 2. ...uzatımına bağlı olarak işin tesliminde yaşanan 38 günlük gecikme için yükleniciye yapılacak... Maddesiyle ... San. Şti.’nin yükleniminde bulunan “.. ...başlama ve bitirme tarihi” başlıklı 9’uncu maddesinde; “

maddesinde sözleşmenin birim fiyatlı olduğu belirtildikten sonra 6.2. Davacı ile 6360 sayılı Yasa ile kapatılıp davalı ... 2-Davacı davasında ödenmeyen hakediş bedelinin tahsilini de talep etmiştir.

… tarafından … tarihinde …’na ihale edilen … TL sözleşme bedelli … işinde; A) … (3)İş kalemi veya iş grubunun niteliğine uygun... Sözleşme eki Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin 22’nci maddesinde; “(