...sel ve su baskını davacı tarafından mücbir sebep olarak gösterilmişse de, davacı şirket... gecikme cezası , mücbir sebep , Sözleşme feshi , süre uzatımı

maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür. Covid-19 , genel salgın hastalık , mücbir sebep

mücbir sebep , sözleşmenin feshi , tasfiye , tazminat ...tehlikeli olacağının değerlendirildiği bu sebeple ……… ...19, 20 ve 21 ini maddeleri gereğince yapılan fesihlerde, Kanunun 22 inci maddesine göre, yükleniciden... (12) İdare fesih işleminden sonra işi 4734 sayılı Kanunda öngörülen usullerden...

maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür. genel salgın hastalık , mücbir sebep , sözleşmenin feshi ...tarafından, mücbir sebebin var olduğu, tek taraflı fesih hakkı olduğu, normlar hiyerarşisine aykırı...

doğal afet , mücbir sebep , süre uzatımı ...başlıklı 51 inci maddesinde; “51.1-Mücbir sebep olarak kabul edilen aşağıdaki hallerde...

...taraflarınca onaylandığı, bu tarihten sonra, mücbir sebep veya idarelerinden kaynaklı bir... ...revize iş programının gerisinde kaldığı, bu sebeple düzenlenen hak edişlerde gecikme cezası... ...eklerinde özetle; adı geçen idare tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre 02...

(2)Mücbir sebepler nedeniyle süre uzatımı verilebilecek... doğal afet , mücbir sebep , süre uzatımı

maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür. genel salgın hastalık , mücbir sebep , sözleşmenin feshi , yasaklılık

...olup ilgi-h’de kayıtlı yazı ile firmaya fesih bildirimi yapılmıştır. f) Mücbir sebepler dışında, ihale dokümanı ve... ...bir yıldan az olmamak üzere iki yıla kadar, 4734 sayılı Kanunun 2 nci ve 3 üncü maddeleri... ...maddesinde, sözleşmenin uygulanması sırasında mücbir sebepler dışında, ihale dokümanı ve sözleşme...

...yazısı ve eklerinden özetle; idaresi tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre 18/05... ...resinin görüş ve değerlendirmesi; Mücbir sebep oluşturacak şartların oluşmadığı, sözleşmenin... ...Sözleşmeleri Kanunu’nun 10 uncu maddesi gereği mücbir sebep sayılarak fiyat farkı hesaplanması...