...yazısı ve eklerinden özetle; adı geçen idare tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre 14/08/2020 tarihinde... ...fıkrasında; “4735 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde belirtilen mücbir sebep hallerinin gerçekleşmesi veya sözleşmenin ifasının... ...değişmiş olacağı, Sonuç olarak, idaresinden kaynaklanan sebeplerle ilk iş programına göre yüklenici tarafından harcanamayan...

...2138583 sayılı yazısında özetle; adı geçen idare tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre 24/08/2017 tarihinde... ...programının gerisinde kalındığı, taraflarından kaynaklanan sebeplerle süre uzatım kararları alınarak ödenek aktarımı...  (4) 4735 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde belirtilen mücbir sebep hallerinin gerçekleşmesi veya sözleşmenin ifasının...

...kaldırmaya gücünün yetmemiş olması halinde, işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre, işin bir kısmına... ...fıkrasında; “4735 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde belirtilen mücbir sebep hallerinin gerçekleşmesi veya sözleşmenin ifasının... ...yazısı ve eklerinden özetle; adı geçen idare tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre 04/09/2020 tarihinde...

....Anılan kanun maddesinde; 31/8/2018 tarihinden önce 4734 sayılı Kanuna göre ihalesi yapılan (3 üncü maddesindek... ...kurlarındaki yükselişin ve malzeme fiyatlarındaki artışın da mücbir sebep olarak kabul edilmesinin doğru olmadığı, akdin... Temyiz Sebepleri 1.Bölge Adliye Mahkemesinin dava konusunun tespitinde...

...gelmesi halinde, durum idarece incelenerek işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre işin bir kısmına... (2) Mücbir sebepler nedeniyle süre uzatımı verilebilecek haller aşağıda sayılmıştır: a) Doğal afetler.

...07/2018 tarih ve E:2018/1465, K:2018/2345 Sayılı kararının, 4734 Sayılı Kanun'un 10. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.

4735 sayılı Kanunun “Mücbir sebepler” başlıklı 10 uncu maddesinde: “Mücbir sebep olarak... (2) Mücbir sebepler nedeniyle süre uzatımı verilebilecek haller aşağıda sayılmıştır: a) Doğal afetler.

...miadına 17 ay kala teslim edebildikleri ve bu durumun mücbir sebepler kapsamında değerlendirilmesi gerektiği ileri sürülmüş... mücbir sebep , sözleşmenin feshi , Sözleşmeye aykırılık , teknik şartname

maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür. hakediş ödemesi , mücbir sebep , yasaklama

...ile sözleşme yapıldıktan sonra taahhüdünden vazgeçen ve mücbir sebepler dışında taahhüdünü sözleşme ve şartname... ...fıkrası kapsamında bulunmadığından, davacının mücbir sebepler dışında taahhüdünü sözleşme ve şartname hükümlerine...