madde ile sağlanan süre uzatım imkânından faydalanmasının Kanun ... artışların meydana gelmesi şartının gerçekleşmediği, Şubat 2016 ile cezasız süre uzatımı dâhil işin bitirilmesi gereken Temmuz ... karşılaşmayacağı; diğer davalı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından, 4735 sayılı Kanun'un Geçici 4.

maddesinde sayılan yasak fiili ve davranışta bulunduğuna dair ... Enerjisi Kurumu (TAEK) tarafından düzenlenen bu belgenin 29/04/2016 tarihine kadar geçerli olduğu, ibraz edilen lisans belgesinin hem ... olmadığı, ihaleden yasaklama konusunda, Mahkemece esas açısından 4735 sayılı Kanun'un 25.

...idaresince onaylanacak revize iş programına uygun olarak yapılacak imalatlara fiyat farkı hesaplanmasına, 05/01/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun EK 1 ve EK 2 nci maddelerine istinaden, 16/02/2022 tarihinde yapılan toplantıda katılanların oy çokluğu ile karar verilmiştir.

...tespit edilmesi gerektiğinden gelinen aşama itibarıyla yeni birim fiyatların Kurulumuzca tespit edilemeyeceğine, 05/01/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun EK 1 ve EK 2 nci maddelerine istinaden, 16/02/2022 tarihinde yapılan toplantıda katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

maddelerine uygun davrandığı, zira Anayasanın 48. 4735 sayılı Kanun'un Geçici 4. maddenin uygulanacağı kurala bağlanmıştır. ...Düzenlenmesi İkmal İnşaat İşi ihalesi sonucunda 16/05/2016 tarihinde davacılar ile sözleşme imzalandığı, sonrasında... 4735 sayılı Kanun'un Geçici 4.

... bir karar verilmesine yer olmadığına, 05/01/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun Ek 1 ve Ek ... katılanların oy birliği ile karar verilmiştir (Yüksek Fen Kurulunun 16.03.2022 tarih ve 2022/87 sayılı kararı) Anahtar teslim götürü bedel ... projelerinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 4 üncü maddesinde yapılan tanımına uygun, herhangi bir tereddüte mahal ...

039;'4735 sayılı Kanun'un Geçici 4. maddesinin 3. maddesi, 4735 sayılı Kanun'un 20. maddesi ve Yapım İşleri Genel Şartnamesi'nin 48. ...sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 20/03/2020 tarih ve E.1675 sayılı kararla davacı şirketin 4735 sayılı Kamu İhaleleri...

16). İLGİLİ HUKUK 5/1/2002 tarihli 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 13. maddesinin ilgili kısmı şöyledir: Aşağıda belirtilen hallerde idare sözleşmeyi fesheder: ..

maddesine göre SEDAŞ Enerji'nin gösterdiği yerden enerji bağlantısının yapıldığı, bu şartnamenin 1.2. ...İhale Kanunu’na göre 09/03/2020 tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 17/04... ...hazırlanırken mukayeselinin götürü bedel kısmından 36 kV (1x120/16 mm2) XLPE/Cu 500mt x 3 = 1.500 mt kablonun iş eksilişi yapıldığı...

…” 4735 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun;  “ İlkeler” başlıklı 4 üncü maddesinde; “… Revize iş bitim tarihinin 16/10/2020 ve yıllar ödeneğinin, 2018 yılı için % 5,08, 2019...