quot;Mücbir sebepler başlıklı 10. ...üzere, idare tarafından yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi... maddesi ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'na eklenen Geçici 4. ...rağmen işin bitirilmesinin amaçlandığı, bu sebeple tasfiye talebinde bulunulmadığı, kesinleşmiş...

...teminatın Hazine'ye irat kaydedilmesine ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu... maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.

...hükümlerine uygun yerine getirilmediği gerekçesiyle, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu... ...eyleminden kaynaklanmadığı, maddi ve manevi zarara sebep olduğu iddia edilen işlemin hukuka uygun... (f) mücbir sebepler dışında, ihale dokümanı ve...

...davalı idarenin 05.06.2015 tarihli yazıyla 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun... ...birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan Mücbir sebepler dışında, ihale dokümanı... ...incelemesinin, istinaf dilekçesinde belirtilen sebeplerle sınırlı olarak yapılacağı kuralına...

...taahhüdünü yerine getirmeyen davacı şirketin, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu... ...Müdürlüğünce onaylandığı, mevzuata göre, mücbir sebep hâlleri dışında, ihale dokümanı...

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 10’uncu maddesinde belirtilen mücbir sebep hallerinin gerçekleşmesi veya sözleşmenin ifasının idareden kaynaklanan nedenlerle gecikmesi nedeniyle yükleniciye süre uzatımı...

… (4) 4735 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde belirtilen mücbir sebep hallerinin gerçekleşmesi veya sözleşmenin ifasının idareden kaynaklanan nedenlerle gecikmesi nedeniyle yükleniciye süre uzatımı verilmiş...

...İşlerinde Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esasların, “İş programı ve ödenek dilimi”  başlıklı 7 nci maddesi 4 üncü fıkrasında; “4735 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde belirtilen mücbir sebep hallerinin gerçekleşmesi veya sözleşmenin ifasının idareden kaynaklanan nedenlerle gecikmesi nedeniyle yükleniciye süre uzatımı verilmiş olması...

...na göre 11/11/2019 tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu... (2) Mücbir sebepler nedeniyle süre uzatımı verilebilecek... (3) İkinci fıkrada belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilmesi... ...ettiği, üretim sektöründe olumsuz etkilere sebep olduğu, bundan dolayı alt yüklenicilerin...