4735 sayılı kamu ihale sözleşmeleri kanunu - Arama Sonuçları

4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesindeki ihale dışı bırakılma hallerinin sözleşme imzalandıktan sonra tespiti halinde kesin teminatın gelir kaydedilmesi.

4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesindeki ihale dışı bırakılma hallerinin sözleşme imzalandıktan sonra tespiti halinde kesin teminatın gelir kaydedilmesi.

  • 01/04/2024

...edildiğinden bahisle 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 10... ...Kalem Kuru Gıda Alımı ihalesi üzerinde kalan davacı... maddesinin (e) bendi ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri... Temyiz No:… sayılı kararın ONANMASINA, 3. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 50.
sözleşmeleri
… Devamı
Kamu İhale Sözleşme Uygulamalarında Gecikme Cezası

Kamu İhale Sözleşme Uygulamalarında Gecikme Cezası

Gecikme Cezası 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 7 nci maddesine göre sözleşmeye eklenmesi zorunlu olan, ifaya ekli ceza mahiyetinde ihale dokümanlarında yapılan, sözleşmenin uygulanması süresince, yüklenicileri ihale dokümanı hükümlerine uyma ve işi zamanında tamamlama gayreti...
… Devamı
İhtarlı süreye uyulmadan sözleşmenin feshedilmesi ve yükleniciye yasaklılık verilmesi.

İhtarlı süreye uyulmadan sözleşmenin feshedilmesi ve yükleniciye yasaklılık verilmesi.

  • 13/05/2024

HUKUKİ DEĞERLENDİRME: 4735 sayılı Kanun'da idarenin... ...kararı) 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri kanunu gereği, işi... ...quot;yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme... ...gerekçesinde atıf yapılan mülga 818 sayılı Borçlar Kanununun 106... İhale sözleşmesinin, Kanunun 20. Zira Kanunun 22. Belirtilen usûl ile kamu hizmetlerinin sürüncemede...
… Devamı
Limanda yaşanan olumsuz hava koşulları ve ihracata tarife dışı engeller koyulmasının mücbir sebep olarak değerlendirilemeyeceği.

Limanda yaşanan olumsuz hava koşulları ve ihracata tarife dışı engeller koyulmasının mücbir sebep olarak değerlendirilemeyeceği.

  • 02/04/2024

Dökme Çeltik İthalatı ihalesinin 4734 Sayılı Kamu İhale... ...teslimatı yapılması sebebiyle ilgili sözleşmelerin 10.3. ...tarih ve E:2015/1105, K:2015/1744 Sayılı kararının; Mahkeme'... ...edildiği, Kurum tarafından konunun 4735 Sayılı Kanun'un 10... ...Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. KARAR : Dava; Kamu İhale Kurumu'nun konunun...
… Devamı
İhale sürecine ilişkin verilmiş yasaklama kararı iş veya meslek ahlâkına aykırı faaliyet olarak değerlendirilebilir mi?

İhale sürecine ilişkin verilmiş yasaklama kararı iş veya meslek ahlâkına aykırı faaliyet olarak değerlendirilebilir mi?

  • 01/04/2024

.'ın ihalelere katılmaktan yasaklanmasına ilişkin 03/03/2018 tarihli Resmi Gazete ilanı incelendiğinde, yasaklamanın dayanağı ve kapsamının 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu olduğu, 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu olmadığı, kaldı ki davacı şirketin itirazen şikâyet dilekçesinde yer verdiği Kamu İhale Kurulu'...
… Devamı