...İşlerinde Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar”ın “İş programı ve ödenek dilimi” başlıklı 7 nci maddesinin dördüncü fıkrasında; “4735 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde belirtilen mücbir sebep hallerinin gerçekleşmesi veya sözleşmenin ifasının idareden kaynaklanan nedenlerle gecikmesi nedeniyle yükleniciye süre uzatımı verilmiş olması...

...tarihli ve 5783 sayılı işlem ile mücbir sebep olmaksızın, ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdün yerine getirilmediğinden bahisle sözleşmenin feshedildiği ve kesin teminatın irat kaydedildiği, ardından davalı Ulaştırma Bakanlığı'nın 12.11.2007 Olur tarihli işlemi ile 4735 sayılı Kanun'un 26.

...DEĞERLENDİRME: Aktarılan mevzuat hükümlerinin irdelenmesinden; 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 25/f maddesine dayanılarak yasaklama işlemi tesis edilebilmesi için, sözleşmenin mücbir sebep hâli olmadan ifa edilmemesi gerektiği, diğer bir anlatımla, sözleşmenin mücbir sebepten kaynaklı olarak ifa edilemediği ispat edilebiliyorsa...

(4) 4735 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde belirtilen mücbir sebep hallerinin gerçekleşmesi veya sözleşmenin ifasının idareden kaynaklanan nedenlerle gecikmesi nedeniyle yükleniciye süre uzatımı verilmiş...

...2018/30 Karar sayılı ilâmında ise; ihale konusu işi kendi kusuru dışında sebeplerle gerçekleştiremeyen davacı firmanın 4735 sayılı Kanunun 25'inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan Mücbir sebepler dışında, ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmemek fiilini işlediğinden...

...alımı ihalelerinde, asgari ücret artışı sebebiyle, ortaya çıkan maliyet artışının 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 10'uncu maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi çerçevesinde mücbir sebep olarak kabul edilemeyeceğine ancak 6098 sayılı BK çerçevesinde çözüme kavuşturulabileceği belirtildiğini, ilgili kararın, kararda...

Ordu Komutanlığı’nın (Erzincan) hazır yemek hizmeti sözleşmesinin ise; aynı yüklenicinin 4735 sayılı kanunun 25/f maddesinde belirtildiği şekilde, mücbir sebepler dışında ihale dökümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmediğinden 4735 sayılı kanunun 20/b maddesi gereğince MSB Ankara Ted.

… (4) 4735 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde belirtilen mücbir sebep hallerinin gerçekleşmesi veya sözleşmenin ifasının idareden kaynaklanan nedenlerle gecikmesi nedeniyle yükleniciye süre uzatımı verilmiş...

...yasal dayanağı olarak gösterdiği 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri... maddesinde mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin... Öte yandan 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu 1. 6100 sayılı HMK’nın 26.

...yasal dayanağı olarak gösterdiği 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri... maddesinde mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin... Öte yandan 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu 1. 6100 sayılı HMK’nın 26.