1) İdari şartname ve sözleşmesinde fiyat farkı verilmesi öngörülmeyen işlerde, 4735 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde belirtilen mücbir sebepler ya da idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, uzatılan süre içinde ve...

Bilindiği üzere, 4734 sayılı Kanun’a göre ihale edilerek, 4735 sayılı Kanun’a göre sözleşmeye bağlanan yapım işlerinde süre uzatımlarının YİGŞ’nin “İşin süresi ve sürenin uzatılması” başlıklı 29 uncu maddesi gereği, idareden kaynaklı veya mücbir sebeplerle verilebileceği açıktır.

… (4) 4735 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde belirtilen mücbir sebep hallerinin gerçekleşmesi veya sözleşmenin ifasının idareden kaynaklanan nedenlerle gecikmesi nedeniyle yükleniciye süre uzatımı verilmiş...

...Öngörülmeyen İşler” başlıklı 9 uncu maddesi birinci fıkrasında; “İdari şartname ve sözleşmesinde fiyat farkı verilmesi öngörülmeyen işlerde, 4735 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde belirtilen mücbir sebepler ya da idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, uzatılan süre içinde ve bu...

...2013 tarih ve E:2010/507, K:2013/2416 sayılı kararın; uyuşmazlığa konu... 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri... maddesinin (f) bendinde, Mücbir sebepler dışında, ihale dokümanı... ...üzere iki yıla kadar, 4734 sayılı Kanun'un 2 ve 3. ...gerçekleştirildiğinden ve davacının mücbir sebepler dışında, ihale dokümanı...

KARŞIOY: 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 25. (f) Mücbir sebepler dışında, ihale dokümanı... Aynı Kanun'un 26. Olayda, yasaklama işlemi 4735 sayılı Kanun'un 25. ...uyuşmazlığın çözümünde mücbir sebep kavramının irdelenmesi gerekmektedir...

...taahhüdünü yerine getirmediğinden bahisle 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri... ...2014 tarih ve E:2014/442, K:2014/1636 sayılı kararının; ihaleye konu malda... ...sebep bağlamında ek süre istenmesinin Kanun'da ve sözleşmede sayılan...

...İşlerinde Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esasların, “İş programı ve ödenek dilimi”  başlıklı 7 nci maddesi 4 üncü fıkrasında; “4735 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde belirtilen mücbir sebep hallerinin gerçekleşmesi veya sözleşmenin ifasının idareden kaynaklanan nedenlerle gecikmesi nedeniyle yükleniciye süre uzatımı verilmiş olması...

...11/11/2019 tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri... ...sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2020/5 sayılı Cumhurbaşkanlığı genelgesinde... (2) Mücbir sebepler nedeniyle süre uzatımı... b) Kanuni grev. ...üretim sektöründe olumsuz etkilere sebep olduğu, bundan dolayı alt yüklenicilerin...

1) İdari şartname ve sözleşmesinde fiyat farkı verilmesi öngörülmeyen işlerde, 4735 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde belirtilen mücbir sebepler ya da idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, uzatılan süre içinde ve...