4735 sayılı kanun mücbir sebep - Arama Sonuçları

Süre Uzatımına Bağlı Fiyat Farkı ve Yeni Birim Fiyat

Süre Uzatımına Bağlı Fiyat Farkı ve Yeni Birim Fiyat

...öngörülmeyen işler” başlıklı 9’uncu maddesinin birinci fıkrasında; “İdari şartname ve sözleşmesinde fiyat farkı verilmesi öngörülmeyen işlerde, 4735 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde belirtilen mücbir sebepler ya da idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, uzatılan süre içinde ve bu...
… Devamı
Fiyat farkının revize iş programına göre geriye dönük olarak hesaplanması.

Fiyat farkının revize iş programına göre geriye dönük olarak hesaplanması.

  • 14/08/2024

...gerçekleştirilmesi gereken ayın endeksi ile işin fiilen gerçekleştirildiği ayın endeksinden düşük olanı esas alınır”, Dördüncü fıkrasında ise; “4735 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde belirtilen mücbir sebep hallerinin gerçekleşmesi veya sözleşmenin ifasının idareden kaynaklanan nedenlerle gecikmesi nedeniyle yükleniciye süre uzatımı verilmiş...
… Devamı
Sözleşme süresinin bitiminden önce feshedilen işler.

Sözleşme süresinin bitiminden önce feshedilen işler.

  • 19/04/2024

...yerine getirmediğinden bahisle 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu... İLGİLİ MEVZUAT: 4735 sayılı Kanun'un 20. maddesinin (f) bendinde ise, Mücbir sebepler dışında, ihale dokümanı... ...getirmediği anlaşılmakla, 4735 sayılı Kanun'un 26. ...hükümlere göre tasfiye edileceği, mücbir sebepler dışında, ihale dokümanı...
… Devamı
İhtar yapılmadan sözleşmenin feshi.

İhtar yapılmadan sözleşmenin feshi.

  • 14/04/2024

İLGİLİ MEVZUAT: 4735 sayılı Kanun'un 11. ...nin (f) bendinde ise, Mücbir sebepler dışında, ihale dokümanı... ...şirketin sözleşme yükümlülüklerini mücbir sebep olmaksızın mevzuat ve... 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. ...sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 25/f ve 26.
… Devamı
Hakedişin geç ödenmesi nedeniyle verilen süre uzatımında süre tespiti.

Hakedişin geç ödenmesi nedeniyle verilen süre uzatımında süre tespiti.

  • 29/03/2024

...09/12/2020 tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri... 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “İdarelerce... ...Şartnamesinde düzenlenen esaslar çerçevesinde, kanuni kesintiler de yapılarak her ayın... ...yetmemiş olması halinde, işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine... (6) Mücbir sebepler ve/veya idarenin sebep...
… Devamı
Geçici kabulü yapılmış olan işin feshi.

Geçici kabulü yapılmış olan işin feshi.

  • 19/04/2024

...yasaklanmasına ilişkin 08/03/2012 tarih ve 28227 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan... ...yükümlülüklerini yerine getirmediği, 4735 sayılı Kanun'un 20. ...yükümlülüklerini yerine getirmeyen ve herhangi bir mücbir sebep ileri sürmeyen davacının... 4735 sayılı Kanun'un 22. f) Mücbir sebepler dışında, ihale dokümanı ve...
… Devamı