Ancak, 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin (f) bendinde yer alan “mücbir sebepler dışında, ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmeme” fiilinden ötürü hakkında yasaklama kararı verilmiş bir isteklinin yasaklama kararını veren idarenin ihalesine katılması halinde; i- 4734 sayılı Kanunun 10 uncu...

...herhangi bir düzenleme bulunmadığı, bu sebeple yüklenici talebinin karşılanmasının... ...07/09/2021 tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri... ...Kararı eki, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhalesi Yapılacak Olan... … (6) Mücbir sebepler ve/veya idarenin sebep... ...ilişkin 09/02/2022 tarihli ve E-949 sayılı Olur ile 2021 yılı ödeneği...

(4) 4735 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde belirtilen mücbir sebep hallerinin gerçekleşmesi veya sözleşmenin ifasının idareden kaynaklanan nedenlerle gecikmesi nedeniyle yükleniciye süre uzatımı verilmiş...

...yapıldığı ilçeyi de kapsam içine alan turizm mevsimindeki inşaat yasağının, işin sözleşmesinin atıf da bulunduğu 4735 sayılı Kanun'un 10 ve Genel Şartnamenin 29.Maddesinde sayılan gerektiğinde kurum tarafından mücbir sebep olarak belirlenecek benzeri diğer hallerden olduğunu, bu durumun yükleniciden kaynaklanmadığı gibi yüklenicinin...

“İş programı ve ödenek dilimi” başlıklı 7 nci maddesinin 4 üncü fıkrasında; “4735 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde belirtilen mücbir sebep hallerinin gerçekleşmesi veya sözleşmenin ifasının idareden kaynaklanan nedenlerle gecikmesi nedeniyle yükleniciye süre uzatımı verilmiş...

...23/08/2021 tarihinde ihale edilerek, 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri... ...üzerine, yükleniciye 4735 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının... ...tarihinde yapıldığı, idareden kaynaklanan sebeplerin oluşmadığı ve yüklenicinin... ...değerlendirilmesi istenilen konuların 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu... (6) Mücbir sebepler ve/veya idarenin sebep...

maddesinde [1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu (HUMK) m. Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193/2. ...verilmiş olduğu, ileri sürülen istinaf sebepleri dikkate alındığında mahkeme... Ancak, mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan... ...maddesi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri...

...talebi üzerine hazırlandığı, bu sebeple raporun yanlı olduğu ve hükme...   8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 4.    4734 sayılı Kanun’un 4.    Aynı Kanun’un 17.    4/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 25. ...kararı verildiğini, heyelan olayının mücbir sebep olduğunu, sorumluluğunu...

(4) 4735 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde belirtilen mücbir sebep hallerinin gerçekleşmesi veya sözleşmenin ifasının idareden kaynaklanan nedenlerle gecikmesi nedeniyle yükleniciye süre uzatımı verilmiş...