maddesindeki mücbir sebep hallerinden herhangi birisini teşkil etmemesi, sel felaketinin ise davacıya verilen 150 günlük süre içerisinde meydana gelmesi ve 4735 sayılı Kanunun 10.

Aksi halde, yani mücbir sebep halleri bulunmadan, 4735 sayılı Kanun’un 19, 20 ve 21 ini maddeleri gereğince yapılan fesihlerde, Kanunun 22 inci maddesine göre, yükleniciden idarenin bu sebeple uğradığı zarar ve ziyan talep edilebileceği gibi, gecikme cezası da kesilmekte ve teminatlar gelir kaydedilmektedir.

maddesi uyarınca bu durumun mücbir sebep sayılarak yükleniciye süre uzatımı verilip verilmeyeceği hakkında görüş talep edildiği, Kurum tarafından konunun 4735 Sayılı Kanun'un 10.

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 84. ...yapıldıktan sonra taahhüdünden vazgeçen ve mücbir sebepler dışında taahhüdünü... ...kendisinden kaynaklanmayan veya mücbir sebeplere dayanması durumunda anılan... 2886 sayılı Kanun , sözleşmenin feshi , yasaklama

4735 sayılı Kanun'un Geçici 4. ...malzeme fiyatlarındaki artışın da mücbir sebep olarak kabul edilmesinin... Temyiz Sebepleri 1.Bölge Adliye Mahkemesinin... maddesi ile 7435 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunun geçici 4. maddesi ile 4735 sayılı Yasaya eklenen geçici 4.

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 25’inci maddesinde, sözleşmenin uygulanması sırasında mücbir sebepler dışında, ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmeme davranışı yasak fiil ve davranışlar arasında sayılmıştır.