...409 Esas sayılı dosyasında delil tespitinin güvenlik nedeni ile yapılamadığı, 26.08.2016'da sözleşmenin feshi kararının 31.08.2016'da davacıya tebliğ olunduğu, bilirkişi kurulundan alınan raporda davacının belirtmiş olduğu durumların 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 10 maddesinde sayılan mücbir sebepler arasında...

...tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 25/07... İşe ait Sözleşmenin “Fiyat farkı ödenmesi ve hesaplanması şartları” başlıklı 14 üncü maddesinde; “… ...Yapım İşleri Genel Şartnamesi (YİGŞ)’nin “Sözleşmenin feshi ve tasfiye durumları” başlıklı 47 nci maddesinde; “...

Aynı maddenin 8 inci fıkrasında ise “ Sözleşmenin feshi veya tasfiye halinde bu sigortalar; fesih veya tasfiye... Sözleşmenin feshi ve tasfiye durumları” başlıklı 47 nci maddesinde, “… ...evrakın incelenmesiyle, iş devam ederken Yüklenici tarafından 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun Geçici 4...

...edildiğini, işin % 80'inden fazlasının bitirildiğini, sözleşmenin feshedilmesinin kamu sözleşmeleri mevzuatına... Davacı vekili istinaf dilekçesinde özetle; 4735 Sayılı Kanunu'nun 23. ...yetkilisinin bulunduğunu, birinin hasta olması halinde sözleşmenin feshinin usul ve yasaya aykırı olduğunu, diğer yandan pilot...

...kömür ihalesine ilişkin sözleşmenin feshedilmesi üzerine 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 26... ...davalı idarece kabul edilmediği, dava konusu yasaklama kararı ile sözleşmenin feshi kararının usule aykırı olduğu ileri sürülmektedir...

...sonucunda mücbir sebep nedeniyle süre uzatımı verilmesi veya sözleşmenin feshi yönünde karar alınabilecektir. … 4735 Sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (a), ( ...denilmekte, “Gecikme Halinde Uygulanacak Cezalar ve Sözleşmenin Feshi” başlıklı 25’inci maddesinde ise, “25.2.

4735 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (a), ( ...4 sayfalık kusur ve noksanlar listesine dâhil imalatların sözleşmenin yüzde kaçına tekabül ettiğine dair bir hesaplama... Süre uzatımı verilmesi, sözleşmenin feshi gibi durumlar da dâhil olmak üzere, idare tarafından...

...sonucunda mücbir sebep nedeniyle süre uzatımı verilmesi veya sözleşmenin feshi yönünde karar alınabilecektir. ) 4735 Sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (a), ( ...sözleşmenin Gecikme Halinde Uygulanacak Cezalar ve Sözleşmenin Feshi başlıklı 25 inci maddesinde; “…

...oluşturduğu ve bu nedenle sözleşmenin imzalanamadığı, 4735 sayılı Kanu'na eklenen Geçici 4. ...beklenmeyen artışlar meydana gelmesi nedeniyle sözleşmenin feshine yönelik düzenlemenin lehe kanun uygulaması kapsamında... ...bulunduğu ve iddiasını destekler herhangi bir belge sunamadığı, sözleşmenin imzalanması hâlinde ifa imkânsızlığını ortaya...