...bedelin de tahsili istemlerine ilişkindir. (Yargıtay 15. 25.3.2021, E. 2020/2512 K. ...yapımı ve davalı idareye teslimini üstlenmiştir.... ...tarihinden itibaren 450 takvim günü içerisinde simülatörleri... ...verilen karar yasal süresi içinde taraf vekilleri tarafından... 295). ...diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiş, reddi...

1) 657 sayılı ilamın 10. ...tarihi izleyen yirmi (20) gün içinde yüklenicinin İdareye... Bahsi geçen işe ilişkin sözleşmenin 19. ...gelmemiş olması, taahhüdün yerine getirilmesini engelleyecek... ...sürede yerine getirmemesi (yer teslimi, projelerin onaylanması... ...itibaren 80 (seksen) takvim günüdür. 19.5.

...neden olunduğu iddiasına yer verilmişse de; Belediye... ...yaptırılan … TL sözleşme bedelli (iş artışı dahil ) “ ...tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin idareye... ...İşiyle ilgili olarak, iş yeri tesliminin 21.02.2013 tarihinde... ...gün ve 20 gün olmak üzere 50 gün süre uzatımı verildiği...

...kaynaklanan menfi tespit talebine ilişkin olup ilk derece mahkemesince... (Yargıtay 15. ...feshedilemeyen süre olup, bu süre içinde ve işin bitirilmemesi... Bu sözleşmede süre yer tesliminden itibaren başlayacak... Sözleşmenin 35. ...bekler, ya da gecikme otuz günü geçerse ceza uygulamasına... (Yargıtay 15. ...sözleşmeye aykırı şekilde “teslimi geç yapılan malzemeye...

...halinde hak ediş ödemesinin yapılmaması gerekmekte olduğunu... DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ: HMK'nın 355. Kişinin tek başına istinaf hakkı yoktur. ...gerçekleştirilmesi, bir malın teslimi veya bir borcun ödenmesini... ...dayanaktan yoksun haksız ve yersiz açılan davanın reddini... ...talep tarihi olan 17/02/2014 gününden işleyecek yasal...

...sözleşmede öngörülen edimin yerine getirilmemesi nedeniyle... ...normal ve cezalı süreler içinde ihale konusu malzemeleri... 4735 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 20. maddesine göre işlem yapılacağı hususunun... İhale ve mal teslimi işlemlerinin gecikmesi... ...etmediğinden, gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin...

...pastörize süt” ifadesinin yer aldığı “1. ...kakaolu fındık kreması (15 gr),   ...işleminin hem TÜRMOB hem de iletişim bilgilerini içeren kaşe...

...vekili tarafından temyiz edilmiştir. ...imzalayarak 26.07.2010 tarihinde yer teslimi yaptığını, diğer... ...bulunulabileceğine 23.05.2017 gününde oybirliğiyle karar... (Yargıtay 15. ...verildiğini, 26.07.2010 tarihinde yer teslimi yapılarak işe...

...bozulmasına karar verilmiştir. ...tarihinden itibaren 450 takvim günü olarak belirlendiğini... ...kararına karşı süresi içinde taraflar vekilince... Yargıtay(Kapatılan) 15. ...verilebilecektir” hükmünün yer aldığı, teknik şartnamede... ...yükleniciye verilmemesinin teslimi gereken süreye etkisi...