...yazısında özetle; 2010/20945 İKN’li Sultanmurat Şehitliği... ...tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin idareye... ...2010 tarihinde yapıldığı, işin süresinin 120 takvim... ...işin süresinin 120 takvim günü, bitim tarihinin 29/11... ...kaynaklanmayan, taahhüdün yerine getirilmesine engel...

Direnme kararını davalı vekili temyiz etmiştir. ...meydana gelmediğini, teminat içinde bulunmadığını savunarak... ...bitiş tarihinin 14.12.2006 gününe uzatıldığı, doğal... ...tamamen bitirilip işverene teslimi ve/veya kullanıma... Aynı eserin 151. ...alındığını, tüm yükümlülüklerini yerine getirdiğini, sigortalı...

...katılmaktan yasaklanmasına ilişkin 23.11.2007 tarih ve... ...uygun olarak taahhüdünü yerine getirmemek fiili... ...başlangıcından itibaren 180 takvim günü içinde teslim edeceğinin... 2015/2657 T. 25.6.2015)  

...hükümlerine uygun olarak yerine getirmediğinden bahisle... 20.4.2015, E. ...sağlayan bir ağaç türünün günümüzde yeryüzünde bulunmadığı... ...belirtilmesi karşısında, talaş tesliminin mücbir bir sebebe... ...tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin idareye... Kanun'un 25. % 3 olması gerektiği belirtilmiştir.

...davanın ise reddine karar vermiştir. ...kurumlar tarafından zamanında yapılmaması nedeniyle işin... ...verilen 30 günlük süre içinde tamamlamadığı için... ...yanında davalı yüklenicinin yerine getirmediği, 14 nolu... Ancak bu gecikme otuz günü geçtiği takdirde... (Yargıtay 15.

...yapılarak gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin... maddesi hükmünün uygulanacağını ihtar etmiştir. ...diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiş, reddi... ...tarihinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme isteminde... (Yargıtay 15. 2016/5977, K. ... düzenlemeye göre işin teslimi gereken tarihte tamamlanı...

...imalatları bildiği, işin anahtar teslimi götürü bedel sözleşme... ...tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri... Hükümleri yer almaktadır. ...güçlendirme ve onarım inşaatı” işinde, engelli asansörü...

...onaylanmış uygulama ayına ait yerel rayiçleri. (5) Yeni fiyatın hesabında... ...karolardan bahsedildiği, bu pozun içinde akustik karo fiyatının... ...yapıldığı gerekçesi ile verilmiştir.

*0,005)= … TL*5 gün] =… ...müteakip en geç 30 (otuz) takvim günüdür. ...ile ilgili olarak; İşe ilişkin Sözleşmenin; “Malın... ...uygulanır.” Hükümlerine yer verilmiş bulunmaktadır...

...tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri... ...6.1.Bu sözleşme, anahtar teslimi götürü bedel sözleşme... TL ) toplam bedel üzerinden akdedilmiştir. …” Hükümleri yer almaktadır.