...YİGŞ)’nin “Projelerin tesliminde gecikme olması” başlıklı... ...grupları için uzatılan süre içinde ve bu süreye göre... ...revize edilmesi talebine ilişkin 07/07/2021 tarihli ve... Hükümleri yer almaktadır. ...tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri...

...tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri... ...ön yeterlik ilanlarında yer verilmez, isteklilere veya... Bu sözleşme anahtar teslimi götürü bedel sözleşme... ...olup, tereddüt konusuna ilişkin olarak idaresinin görüş...

1150 sayılı Ek İlam’ın 1.maddesi... ...ve inşaattan sonra kazı yerinde kalan boşlukların... ...taşımaların birim fiyatın içinde olduğu; 25 metre dışındaki... ...sorumluluklarının devamına karar verilmiştir.

...artışın sözleşme bedeli içindeki payı nispetinde ilgili... 150-100)/100 x 100 = % hükmü yer almaktadır. ...sırasında … 01 ve … 02 poz no.lu iş kalemi miktarlarında, sözleşme...

...tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri... ...incelendiğinde; İşin, yer tesliminin 07/06/2017 tarihinde... Yapım işi”  nde, idaresince verilen... ...ihaleye çıkıldığı, işin yer teslimi ile birlikte, özellikle...

) düzenlemesi yer almaktadır. maddesinde, 25.1. 25.2. ...cezalı çalışma süreleri içinde tamamlanmamış olmasının... sayılı işleminin iptali istenilmiştir. ...tarihinden itibaren 76 takvim günü cezasız ilave süre...

...kısmının iptali istenilmiştir. ...nedeniyle takip edilen ilk iş günü) 27/09/2021 tarihinde... maddesinde yer alan sebeplerden birinin... 2022/425, K. ...bu tarihi izleyen on gün içinde en son 27/09/2021 tarihinde...

...olduğu, iş süresinin180 iş günü olarak belirlendiği... DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ ... 2021/5323, K. ...olduğu karar sebebiyle edimin yerine getirilmesinin imkânsız...

...bırakılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir. ...Danışmanlık Mimarlık Mühendislik Bilişim İnş. … 7.5.4. ...veya son başvuru tarihinin içinde alınmadığı gerekçesiyle...

Madde şu şekilde düzenlenmiştir: 19/10/2022 (İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 45. ...Davacı vekili yasal süresi içinde sunmuş olduğu istinaf... ...esasların 6/2 maddesinde yer aldığını, bu düzenlemenin...