...Bakanlığı Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün 05/02/2021 tarihli ve E-9130 sayılı... ...süre uzatımı verilmesi, 2- Çelik işlerinin alt yüklenici tarafından imal edildiği, teçhizatlı...

...sağladığı, idarenin ise bu hizmetin 329 günlük bölümünü ödemediği, proje 329 gün uzadığı... ...ödeme tarihindeki TL kuru üzerinden hüküm altına alınmış, Bölge Adliye Mahkemesi 27...

maddesi uyarınca altı ay süreyle tüm kamu ihalelerine katılmaktan... ...üzerine davacının sözleşme yapma yükümlülüğünün bulunmadığı, davacı şirketin ihale...

...davanın kabulü ile sözleşmenin aşırı ifa güçlüğü ve müvekkilin ekonomik olarak çökmesine... adamı gibi davranma yükümlülüğü altında bulunan davacı açısından değerlendirilemeyeceği...

İş Ortaklığı ve Msm Altyapı İnş. ...teklif geçerlik süresini uzatma beyanının usulüne uygun olmadığı bu nedenle ekonomik açıdan...

'İN DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin kabulü gerektiği düşünülmektedir. ...hükümlerine uygun olarak tamamlanmaması nedeniyle altmış gün ek cezalı süre daha verildiği...

Genel Müdürlüğü)’nın 13/09/2021 tarihli ve E-883116 sayılı... ...ilgili projelerin hazırlanamadığı, çevre ve altyapı imalatlarının bu sebeple yapılamadığı...