üzerinde bırakıldığı,  Başvuru sahibi Elibol Asf.

...Pişirme, Dağıtım ve Sonrası” İhalesi KARAR: Esas inceleme raporu ve... ...Sonrası Hizmetleri Alımı” işi ve işin süresinin 24 ay olduğu, Teknik Şartname...

...yılı birim fiyatı alınarak ihale tarihine döndürüldüğü, bulunan fiyata... ...Başkanlığı’nın 02/02/2021 tarih ve E.4621 sayılı yazısından özetle; adı...

…” hükümlerinin bulunduğu görülmüştür. ...hükümlerine uygun olarak yüklenicinin ihale sürecinde İdareye sunduğu aşırı...

...değiştirilip değiştirilemeyeceği hususunda tereddüt oluştuğundan Kurulumuz... ...öngörülmeyen söz konusu bu işin 420 gün olan süresinin 350 gün olarak değiştirilmesi...

...olarak süre uzatımı verilmesi ve bu süreler için kesilmesi gereken gecikme... Belediyesi tarafından ihale edilen “..

YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem: .. DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ ... İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: ..

...sözleşme konusu projelerin idarece verilen süreler içerisinde teslim edildiği... ...sayılı kararının; davalı idarenin Hizmet İşleri Genel Şartnamesi'...

ihtar , işin süresi , Muayene kabul , sözleşmenin feshi ...yükümlülüğünü yerine getirmediği, ek sürede teslim edilen malların teknik...

...bulunmadığı, dolayısıyla başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı... ...kamu ihale mevzuatında öngörülen sürelere uyulmadan 03.08.2023 tarihinde...