...uzatım kararında imzası olan ile olur veren kamu görevlilerinin sorumluluğuna hükmedilmiştir... hattı üzeri ve kenarında yapılacak çalışmalarda gerekli önlemlerin alınmasında... ...talep ve izin formunu onaylamadığı, enerji kesintisi yaparak gereken çalışma koşullarını...

...almayan bu imalatlarla ilgili kesin hesapta bir kesinti yapılamayacağına, İdaresinin görüş... Ayrıca, yapılacak imalatlar açıklama bölümünün... ...yazısından özetle; 4734 ve 4735 sayılı kanunlara göre anahtar teslimi götürü bedel teklif alınmak...

...ücret sayılan ödemelerden yapılan kanuni vergi kesintilerinin ödendiğine dair Vergi dairesinden... Uyuşmazlığın bu hükümlere göre çözümlenmesi gerektiği açıktır. O halde mahkemece yapılacak iş; hükme esas alınan bilirkişi...

...ücret sayılan ödemelerden yapılan kanuni vergi kesintilerinin hizmetin kabul tarihine kadar ödenmemesi... ...ile ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine göre kısmen veya tamamen yerine getirmediği... Maddesi (f) bendi kapsamında yapılacak sondaj ve etüt işçiliği hizmet...

...itibaren aynı koşullarda makul süre içerisinde yapılacak ihale ile yeni bir yükleniciye verilmesi... ...güncellenmiş teminat miktarı eklenip, geçici kabul kesintileri mahsup edilerek bulunacak miktar üzerinden... ...delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davacı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı...

...bedelinin 1.597.594,92 TL’lik kısmının, kesintinin haksız olması sebebiyle davalıdan... ...protesto çekmeye gerek kalmaksızın yükleniciye yapılacak ödemelerden kesilir.” hükmü yer... ...kararda bir isabetsizlik görülmemiş olmasına göre davacının tüm, davalı iş sahibinin aşağıdaki...

...kaynaklanmış olup haksız olarak yapılan gecikme cezası kesintisinin iadesi, temel kazısında öngörülmeyen... maddesine göre sözleşmenin uyarlanması istemi niteliğindedir (Yargıtay 15. ...kararlaştırılan fiyata yapmaya mecbur olup, kural olarak yapılacak şey tahmin edilenden fazla sâyı ve...

...Söz konusu Kararnamenin “İhzarat Tespiti ve Kesinti İşlemleri” başlıklı 7’nci maddesind... Sözleşmesine göre ihzarat  bedeli ödenen malzeme, yıllık...

...rapor edilmesi için gerekli her türlü cihaz, kesintisiz güç kaynağı, her cihaz için bir... ...sorumluluğunda olup yüklenici tarafından ücretsiz yapılacaktır. ...alan hastanelerde ve kurum laboratuvarlarında görevli personellerin her ayın sonunda laboratuvar...