...zaman farkına varıldığının ya da ne zaman farkına varılmış olması gerektiğinin yargı... maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür. ...hesaplandığı, bir diğer deyişle yaklaşık maliyetin 69.824.760,40-TL olması gerektiği, bu durumda sınır...

... kısımları için yine sözleşmenin 25 inci maddesi 2 nci fıkrasında belirtilen oranlarda gecikme ... salgını sebebi ile idaresince, D-717 tankı için 82 gün ve D-601 ve D-602 tankları için 60’ar gün ... yazıda belirtilen, hak edişlerde yapılan fiyat farkı hesaplamasında 21/09/2020 tarihli revize iş ... düzenlenen hak edişlerde kesilen gecikme cezaları ve fiyat farklarının en son onaylı revize iş programına göre ...

... davacı yüklenicinin hakedişinden 912.230,28 TL ile hakedişlerde fazla olarak ödendiği iddia ... miktarının az yukarıda belirtilen Şartnamenin 41/5-b maddesi uyarınca hesaplama yapılması için ek ... hüküm kurmak, asıl davada davacı yüklenicinin fiyat farkı talebi reddedildiğinden davalı iş sahibi yararına ...

...mektuplarından kaynaklı alacağı 1.062.000,00 TL, fiyat farklarındaki teminat kesintilerinden kaynaklı... maddesi ile Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 53. ...yönündeki talebin kabulü ile hakedişlerdeki fiyat farkı alacağından dolayı KDV hariç 1.265... Hukuk Dairesinin 26.05.2021 tarih ve 2021/750 E., 2021/825 K.

İlgili Hukuk Türk Borçlar Kanunu’nun 138 inci, ihale mevzuatı. ...dilekçesinde özetle; sözleşme ve şartname uyarınca fiyat farkı verilmesinin mümkün olmadığı... maddesine göre, Yapım İşleri Genel Şartnamesi... ...sözleşmesi uyarınca ödenmesi gereken fiyat farkı alacağı, haksız kesilen gecikme cezası...

...Diğer Yükümlülükleri” başlıklı 11’inci maddesinde “…29- Yüklenici faaliyetinden doğan... ...farkı ödenmesi öngörülen işlerde, fiyat farkı olarak ödenecek bedelin ve /veya iş artışı... ...değere eşit veya üzerinde olması halinde teklif fiyatının % 6’sı, sınır değerin altında... ...iadesi” başlıklı 18.4’üncü maddesinde “18.4.1. 

...sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak: 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu... ...tertibi, alımda uygulanacak usulü, avans ve fiyat farkı verilecekse şartlarını gösteren... ...Şartname’nin 13’üncü maddesi ve 14’üncü maddesi kapsamında fiyat analizi yapıldığında...

89 sayılı ilamın 29/C maddesi ile ... ...peronların inşa edileceği tabii zemin arasındaki kot farkından dolayı (ray üst kotu) istinat duvarı... ...dolayısıyla verilebilecek süre uzatımları nedeniyle de fiyat farkı ödemesi öngörülmediği, işin 06... ...reddedildiği, İnşaat İşleri Şartnamesi 14’üncü maddesinde, Yüklenici, ..

4-159 sayılı İlamın 5’inci maddesiyle; Belediye tarafından … TL anahtar teslim... Öncelikle, işe ait sözleşmenin 8.1. ...farklılıkları nedeni ile herhangi bir fiyat farkı talep edemez…kazı yeri belirlemek, dökmek... ...İnşaatı işi, 06.04.2017 tarihinde teklif birim fiyatlı işler ve anahtar teslimi götürü bedelli...

...2023 tarihinde gerçekleştirildiği, ihalede (8) adet ihale dokümanı indirildiği, ihaleye... ...yakın teklif arasında 1.031.241,22 TL’lik bir fiyat farkı olduğu tespit edilmiştir. ...personeller için asgari ücretten kaynaklanan fiyat farkının ödeneceği de göz önünde bulundurularak... ...ettirilmesi gerektiği, aynı Kanun’un 44’üncü maddesinden ise, ekonomik açıdan en avantajlı...