... sayılı kararında “Her ne kadar ilk derece mahkemesi kararında, davacı şirketin mevzuata açıkça aykırı olarak ihale üzerinde kalan isteklinin sözleşmeye davet edildiği tarihten itibaren ... imzalanamadığı, sözleşmeye davet süresi 03/10/2022 tarihinde sona erdiğinden, idare tarafından ihale üzerinde kalan isteklinin itiraz hakkını kullanması ihtimali dikkate alınarak 13/10 ...

...iddia ettiği imalâtların tümünün sözleşme kapsamında yer aldığını, davacının ihale aşamasında sözleşme ile ekleri olan şartnameleri ve işin yapılacağı yeri inceleyip sözleşmeyi imzaladığını, sonradan bedelin artırılması talebinde bulunamayacağını açıklayarak davanın reddine karar verilmesini talep etmiş, mahkemece bilirkişiden alınan...

d) bentlerinde sayılan mücbir sebep hallerine bakıldığında bu durumlarda hem öngörülmezlik, hem de önlenemezlik şartlarının bir arada gerçekleşmesi gerektiğiaçıktır. Üniversitesi tarafından ihalesi yapılan, …-

...yapılmasının söz konusu olamayacağı, ihale dokümanı teknik şartnamelerde iş kalemi birim fiyat tariflerine yer verilmesinin imalatların birim fiyatı olarak kabul edilmesi anlamını taşımadığı ve anahtar teslimi götürü bedel sözleşme ve mevzuatına uygun olmadığı hususu yoruma mahal bırakmayacak şekilde açıktır.

...İhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olup sözleşme özgürlüğüne ilişkin bu açıklamalardan sonra uyuşmazlığın çözümünde ihale mevzuatının konuyla ilgili hükümlerinin açıklanması faydalı olacaktır.

Öte yandan, davacı şirket tarafından, ihale konusu işin süresinde bitirilememiş olmasının Kanun’dan faydalanmaya engel teşkil etmediği, Kanun'da süre uzatımına ilişkin kısıtlama ve şartlara tâbi olunmayacağının açıkça belirtildiği, bu konuda idarenin takdir hakkının bulunmadığı ileri sürülmektedir.

...odun satışına ilişkin iş deneyim belgelerinin kabul edileceğinin belirtildiği, ihale üzerinde bırakılan isteklinin iş deneyim belgesinin ise odun ve kömür satışına... ...ilişkin hükümleri esas alınarak EKAP üzerinden e-imza kullanılarak yapılması zorunludur” açıklamasına yer verilmiştir.

... ayı ile ihale tarihinin içinde bulunduğu ayın fiyat farkı katsayısına (Pn) bölünerek ihale tarihi itibarıyla iş artışının hesaplanması gerektiği, Anahtar teslimi götürü bedel ... gider eklenmesi gerektiği, Yeni birim fiyatın, Kamu İhale Genel Tebliği’nde yapılan açıklamalara göre yeni iş kalemine ait resmi analiz ve rayiçler de kullanılarak hesaplanan birim ...

...projelerinde yapının her türlü ayrıntısının gösterilmesinin gerektiği, projelerde gösterilemeyen tarif ve açıklamaların mahal listesi veya teknik şartnamelerle açıklanabileceği, idarelerin ihaleye esas projeleri bu niteliklere sahip proje olarak hazırlamakla yükümlü ve sorumlu olduğu, Uygulama projesi paftalarında 1 tonluk gezer köprülü monoray...

... Mahkeme tarafından idareye bildirilen raporun sonuç kısmında; Yukarıdaki tespitler,  açıklamalar ve dosya içindeki evraklara bağlı olarak delil tespitine konu taşınmazın (tarihi ... yapım durumları yapım şekli vb durumlardan kaynaklı olduğu ) kamu yararı gereğince ihale kapsamındaki  işin  bütünselliği  söz  konusu  olmasından  kaynaklı  tarafımızdan  mevcut ...