...taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, ihale dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin en az on gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi, ….

...on) gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi hâlinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların gelir kaydedileceği ve sözleşmenin feshedilerek hesabın genel hükümlere göre tasfiye edileceği; mücbir sebepler dışında, ihale dokümanı ve sözleşme...

...birim fiyat tariflerine atıfta bulunulmasının yerinde olmadığı, bu hususların idaresi tarafından düzenlenecek ve ihale dokümanları arasına konulacak teknik şartnamelerde belirtilmesinin mevzuatının gereği olduğu, Hususları açıktır.

...aralarında imzaladıkları sözleşmenin davalı idareye sunulmasından asıl yüklenicinin sorumlu olduğu, ihale konusu işi alt yüklenici olarak yerine getiren davacı şirketin sözleşmenin geç onaya sunulması ve/veya geç onaylanmasından sorumlu tutulamayacağı açıktır.

... sözleşme aşamasında fiili durum sebebiyle belirtilen yıla ödenek konulmasının önünde hukuki açık bir engelin/kısıtlamanın bulunmamasına binaen ödenek konulması gerektiği, bu husus gözetilmeksizin ... kanunda yer verilen eşitlik ilkesinin de dikkate alınması gerektiği, 2021 yılı içerisinde ihale edilen, sözleşme imzalanması, yer teslimi yılın sonuna doğru yapılan bu işte, yer teslimi ...

Yaklaşık maliyete ihale ve ön yeterlik ilanlarında yer verilmez, isteklilere veya ihale süreci ile resmi ilişkisi olmayan diğer kişilere açıklanmaz.”, Pazarlık usulü ile yapılan ihalede ise yaklaşık maliyet, son yazılı teklifler ile birlikte açıklanır.”,

Ancak, sözleşme süresi 365 takvim gününü aşan bu hizmet alımı ihalelerinde fiyat farkı hesaplanacağına ilişkin düzenlemeye yer verilmesi zorunludur. Fiyat Farkı Açıklamaları 31.08.2013 tarih ve 28751 sayılı Resmi Gazete?de yayınlanan, 27.06.2013...

no’lu iddianamesinde sorgu konusu ihale için ... TL’ye alabileceği aynı nitelikteki beton parkeyi, ihaleyle yüklenici firma ... ...başlıklı hükmün birinci fıkrasında konusu suç teşkil etmeyen kanunsuz emirlere ilişkin açıklama yapılmıştır.

...Pn)” ise uygulama ayı endeksinin, ihale tarihindeki endekse bölünerek belirlenmesi gerektiği, Bu usul ve esaslar dikkate alınarak yüklenici ile birlikte tespit edilecek yeni birim fiyatlara ait tutanağın tarafların itirazsız imzası ile idare onayına sunulmasını müteakip idaresince onaylanarak geçerli olacağı, Açıkça belirtilmiş olup, belirtilen...