... hükümler ve yukarıdaki tespitler birlikte göz önünde bulundurulduğunda; İdaresince işin ihalesinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İdarelerce uyulması gereken diğer kurallar” başlıklı ... gerekse iş programı ile fiilen ve hukuken uygulanamaz bir işlem yapılması durumunda da açık bir hukuksuzluk söz konusu olacağı da bir gerçektir.

Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi ve duruşmaya katılan sorumluların ve feri’i müdahilin açıklamalarının dinlenilmesi sonucunda; … ...ödenmesi sonucu kamu zararına neden olunduğu iddiası ile ilgili olarak; Söz konusu pozların ihale dokümanı kapsamında yer alan birim fiyat tarifleri; “1.1.1.2.1 Stabilize Dışındaki...

Açıklanan nedenlerle davacı şirketin 1 yıl süreyle ihalelere katılmaktan yasaklanması işleminin iptali istemiyle açılan davayı reddeden Mahkeme kararının bozulmasına ilişkin Dairemiz kararının düzeltilmesi isteminin yukarıda belirtilen gerekçeyle reddedilmesi gerektiği düşünülmektedir.

...tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre 13/11/2018 tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 23/01/2019 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan “İZSU Genel Müdürlük Hizmet Binası ve Tesisleri İnşaatı” işinde; açık otopark altında dolgu yapılması için iş artış ve iş eksilişi...

Bu durumda devir alacaklarda ilk ihaledeki şartlar, devir tarihi itibarıyla aranacak olup devirden veya fesihten kaynaklanan kısıtlama ve yaptırımlar uygulanmaz. ...fiyat artışlarının da beklenmeyen fiyat artışı olarak değerlendirildiği şeklinde açıklamalara yer verilmiştir.

...yüklenicinin kusurundan kaynaklanmadığı ve bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmediği açık olup idare tarafından söz konusu hususların mücbir sebep kapsamında değerlendirilerek... Söz konusu işin ihalesi Covid-19 hastalığının pandemi olarak ilan edilmesinden sonra yapılmış olup, yüklenici ...

fıkrasında, yüklenicinin işi süresinde bitirmemesi üzerine, ihale dokümanında belirlenen gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin en az 20 gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi halinde sözleşmenin idare tarafından feshedilebileceği belirtilmiştir.

İhale dokümanları arasında yer alan teknik şartnamelerin, ihaleye esas uygulama projelerinde yer alan imalatları açıklayıcı dokümanlar olduğu, bilinen bir husustur.